Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

D.P.R. 207.2010. Art. 145 (Penali). Art. 117 554.99

41 articoli su questo argomento.

41 articoli · pagina 1 di 2 · tutti gli argomenti

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sulla natura delle penali previste nei protocolli di legalità relativi a contratti pubblici: negoziale o autoritativa?

Altre questioni
  • Sulle modalità con cui la p.a. è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria per la violazione da parte dell'appaltatore dell'obbligo di comunicare le variazioni dell'assetto societario, prevista in un protocollo di legalità, ove vi siano plurime violazioni ed esse siano state accertate e comunicate dall'amministrazione unitariamente: sanzione per ogni singola violazione o sanzione unica cumulativa corrispondente nel quantum ad una sola violazione?
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Milano, 8 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 febbraio 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sulla facoltà dell'appaltatore di invocare la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico dinanzi al g.o. ai sensi della normativa civilistica in materia di inadempimento.

Altre questioni
  • Sull'equivalenza tra procrastinata inerzia nella ripresa dei lavori e rifiuto della ripresa dei lavori.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Aosta, 9 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 novembre 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di applicazione della clausola penale prevista in un contratto d'appalto pubblico per intervenuta interdittiva antimafia nei confronti dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Sulla (ir)rilevanza, con riferimento alla validità dell'incameramento della penale prevista in un contratto d'appalto pubblico per intervenuta interdittiva antimafia nei confronti dell'appaltatore, dell'impugnazione dell'interdittiva medesima che sia stata presentata successivamente all'applicazione della penale da parte della stazione appaltante.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Napoli Nord, 16 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 novembre 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di penali per inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni previste in un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sull'(in)applicabilità dell'istituto delle riserve alle pretese dell'appaltatore avanzate per il ritardo della stazione appaltante nel versamento dei compensi o alle contestazioni dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante che applichi penali per asseriti inadempimenti dell'impresa.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Velletri, 1 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 novembre 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1665 (Contratto d'appalto) CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) Riservato agli abbonati

Sull'atto a seguito del quale si considera ultimato un contratto d'appalto di opera pubblica anche ai fini della valutazione dell'intervenuta accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante e della decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi: consegna dell'opera o collaudo?

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che intenda giustificare, dinanzi alla contestazione della stazione appaltante, la consegna dell'opera oltre i termini contrattualmente pattuiti.
Tribunale di Busto Arsizio, 10 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 novembre 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premessa la derogabilità delle norme di cui ai co. 4 e 5 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, sulla validità della clausola risolutiva espressa apposta in un contratto d'appalto pubblico a favore della p.a. in caso di specifici inadempimenti dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Premessa la natura di contratto autonomo di garanzia della cauzione prestata dal concessionario pubblico alla p.a. concedente e la modalità con cui la garanzia può essere escussa, sull'obbligo del garante di effettuare il pagamento richiesto dalla p.a. anche in assenza di verifica dell'inadempimento del concessionario - salva l'exceptio doli - e sull'onere probatorio posto in capo al garante circa l'esatto adempimento del debitore.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Milano, 22 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 ottobre 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 38, lett. B (Misure di prevenzione antimafia) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sul diritto, in capo all'appaltatore di lavori pubblici oggetto di informativa antimafia, di ottenere il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere rimanenti e sulla quantificazione degli importi così ottenibili.

Altre questioni
  • Sulla validità delle clausole penali contenute in un contratto d'appalto pubblico che scattano per il sopraggiungere di un'informativa di interdittiva antimafia a carico dell'appaltatore.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 26 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 ottobre 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sull'evoluzione dei principi generali concernenti la variabilità del corrispettivo degli appalti pubblici a partire dalla l. 2248/1865 e sino al d.lgs. 36/2023.

Altre questioni
  • Sui casi in cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di annullamento o disapplicazione di penale contenuta in un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Palermo, 3 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 settembre 2024
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sui limiti del giudicato concernente la domanda di condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista in caso di inadempimento di un contratto d'appalto e sulla (in)dipendenza tra questa e la domanda di risoluzione del contratto stesso per il ritardo nell'adempimento.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità dell'art. 1384 c.c., in tema di riduzione ad equità della clausola penale, alle clausole penali stipulate in relazione ad appalti pubblici e sugli elementi che il giudice deve valutare ai fini di predetta riduzione ad equità.
Corte d'Appello di Cagliari, 24 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 novembre 2023
Corti di Appello Sottoservizi e interferenze D.LGS 163.2006. Art. 113 (Cauzione definitiva) Riservato agli abbonati

Sulla gestione delle eventuali “interfenze”, impeditive dell'esecuzione dell'opera, nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010 e sugli obblighi di verifica e di diligenza posti in capo all'appaltatore circa la validità tecnica del progetto fornito dal committente pubblico.

Altre questioni
  • Sulla funzione della cauzione definitiva che l'esecutore del contratto d'appalto di lavori pubblici è tenuto a prestare e sui casi ed i limiti entro cui la p.a. appaltatrice può trattenere le somme, con particolare riguardo al ritardo nella realizzazione dell'opera da parte dell'appaltatore.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Cagliari, 20 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 novembre 2023
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Riservato agli abbonati

Sulla responsabilità del consorzio nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da una consorziata nell'esecuzione di un contratto d'appalto, con particolare riguardo al caso del consorzio di cooperative ammesso ai pubblici appalti.

Altre questioni
  • Sulla (ir)rilevanza, nel rapporto tra consorzio e stazione appaltante pubblica, del rapporto interno tra consorzio di cooperative e consorziate.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Venezia, 3 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 30 ottobre 2023
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sui limiti all'ammissibilità del cumulo tra la domanda di risarcimento del danno per inadempimento e quella concernente la penale per il ritardo avvita dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore ritenuto inadempiente.

Corte d'Appello di Bari, 28 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 giugno 2023
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla decorrenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. nel giudizio tra appaltatore e stazione appaltante.

Altre questioni
  • Sulla facoltà dell'Appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto d'Appalto pubblico da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006, di agire in giudizio in base ai principi generali del c.c. al fine di far valere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Stazione Appaltante.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Larino, 9 gennaio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 marzo 2023
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 244 (Giurisdizione) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione con riferimento alle controversie relative alla procedura di affidamento di contratti pubblici ed a quelle relative all'esecuzione di un contratto d'Appalto, con particolare riguardo all'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall'Amministrazione committente.

Altre questioni
  • Sull'individuazione del momento in cui sorge in capo all'Appaltatore l'onere di iscrizione delle riserve in materia di Appalti pubblici.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Salerno, 14 febbraio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 aprile 2022
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 144 (Interessi per ritardato pagamento). Art. 30 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità della disciplina delle riserve alla richiesta di pagamento degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante.

Altre questioni
  • Sui casi in cui il giudice può ridurre la clausola penale ai sensi dell'art. 1384 c.c..
Tribunale di Lucca, 19 febbraio 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 aprile 2021
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla natura, sullo scopo e sulle modalità di iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Sugli effetti prodotti sul termine di consegna e sulle penali per ritardo dalle modifiche richieste dalla Stazione Appaltante in corso di esecuzione.
Tribunale di Ragusa, 29 novembre 2019 claudio · pubblicato il 16 dicembre 2019
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulle valutazioni da svolgere riguardo alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dovuto al ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa.

Altre questioni
  • Sulla disciplina dei crediti contrapposti tra appaltatore (per i lavori eseguiti) e stazione appaltante (per la maggior spesa per l'affidamento ad altra impresa) in caso di risoluzione del contrato per inadempimento.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Roma, 29 settembre 2017 claudio · pubblicato il 3 giugno 2019
Varie D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) Riservato agli abbonati

. Sulla natura parziaria o solidale della responsabilità tra mandante e mandataria di un ATI rispetto ai danni lamentati dalla Stazione Appaltante per vizi dell'opera eseguita, in particolare in caso di fallimento della mandante dopo l'intervenuta risoluzione del contratto

Altre questioni
  • Sulla possibilità o meno per la Stazione Appaltante di applicare la penale per intero solo alla mandataria in forza della responsabilità solidale tra partecipanti all'ATI
Corte d'Appello di Genova, 25 gennaio 2017 claudio · pubblicato il 14 novembre 2017
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.P.R. 207.2010. Art. 145 (Penali). Art. 117 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla tardività o meno della eccezione di incompetenza del Collegio Arbitrale sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale.

Altre questioni
  • Sui presupposti per la legittima applicazione della penale prevista per la ritardata ultimazione dei lavori e sugli accertamenti necessari.
  • e altre 3 questioni
Lodo Arbitrale, 12 settembre 2014 claudio · pubblicato il 12 gennaio 2016
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla necessità o meno di iscrivere tempestiva riserva per il pagamento della penale prevista per il ritardato pagamento che le parti hanno concordato di inserire nel primo s.a.l. successivo.

Altre questioni
  • Sulla fondatezza o meno della domanda di risoluzione del contratto svolta dalla Stazione Appaltante che abbia collaudato l'opera.
  • e altre 1 questioni
Lodo Arbitrale, 15 ottobre 2012 claudio · pubblicato il 14 gennaio 2014
Lodi arbitrali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sugli accertamenti dovuti dal Collegio arbitrale nell'ipotesi di reciproche domande di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Altre questioni
  • Sulle valutazioni che il Collegio deve svolgere in merito alla applicazione delle penali per ritardo dell'Appaltatore.
  • e altre 1 questioni
Lodo Arbitrale, 13 luglio 2012 claudio · pubblicato il 4 dicembre 2013
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sulla operatività o meno del termine decadenziale di sessanta giorni dalla comunicazione della risoluzione, previsto dall'art. 46 del d.P.R. n. 1063/1962, anche alla facoltà di contestare la risoluzione disposta dalla Stazione appaltante.

Altre questioni
  • Sulla decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 46 del d.P.R. n. 1063/1962 e sulla necessità o meno della notificazione a mezzo del pubblico ufficiale della copia integrale ed autentica dell'atto.
  • e altre 3 questioni
Lodo Arbitrale, 28 giugno 2012 claudio · pubblicato il 20 novembre 2013
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Fatti continuativi Riservato agli abbonati

Sull'onere di tempestiva iscrizione delle riserve e sulla possibilità di precisare in seguito il quantum, in particolare in caso di "fatti continuativi".

Altre questioni
  • Ancora sull'onere di tempestiva iscrizione delle riserve relative ai c.d. "fatti continuativi".
  • e altre 2 questioni
Lodo Arbitrale, 26 gennaio 2012 francesco · pubblicato il 26 giugno 2013