Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

D.LGS 163.2006. Art. 130 (Direzione dei lavori)

23 articoli su questo argomento.

23 articoli · tutti gli argomenti

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1460 (Eccezione d'inadempimento) D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla possibilità per l'appaltatore, anche di opere pubbliche, di sospendere i lavori ove il committente non provveda al pagamento dei compensi entro le scadenze pattuite.

Altre questioni
  • Sul soggetto su cui ricade la responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuti all'appaltatore di opere pubbliche in caso di ritardo nell'erogazione di un finanziamento da parte dell'ente finanziatore.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Salerno, 25 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 luglio 2025
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili) CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) Riservato agli abbonati

Sulla decorrenza del termine per la denuncia del pericolo di rovina o gravi difetti nella costruzione di un immobile di cui all'art. 1669 c.c.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze dell'approvazione, da parte del committente, dei lavori eseguiti dall'appaltatore in presenza di vizi immediatamente riconoscibili in materia di appalto.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Brescia, 8 novembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 marzo 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) CODICE CIVILE. Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili) Riservato agli abbonati

Sulla responsabilità solidale della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori per i danni derivanti dai vizi nell'esecuzione dell'opera in materia di appalti.

Altre questioni
  • Sull'accertamento che il giudice di merito è tenuto a svolgere circa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1669 c.c. o di cui agli artt. 1667 c.c. e 1668 c.c. in materia di appalti.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Siracusa, 9 novembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 marzo 2024
Corti di Appello Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) Riservato agli abbonati

Sui requisiti di ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..

Altre questioni
  • Sulla responsabilità solidale dell'Appaltatore e del Direttore dei lavori che abbiano concorso a determinare il danno subito dal Committente ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c..
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Torino, 12 aprile 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 giugno 2022
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 2041 (Azione generale di arricchimento) CODICE CIVILE. Art. 2033 (Indebito oggettivo)

Sui poteri di rappresentanza del direttore dei lavori: gli effetti prodotti dalla sottoscrizione, da parte di quest'ultimo, del preventivo redatto dall'Appaltatore per la realizzazione di lavori in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla sussidiarietà e sulle differenze tra l'azione di indebito oggettivo e quella di ingiustificato arricchimento.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Milano, 17 marzo 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 31 maggio 2022
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.LGS 163.2006. Art. 130 (Direzione dei lavori) Riservato agli abbonati

Sulle ragioni che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori in materia di Appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sugli obblighi posti in capo alla direzione dei lavori prima della scelta del contraente, attraverso asta, licitazioni o trattative private, in materia di Appalti pubblici.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Messina, 7 febbraio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 marzo 2022
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulle conseguenze dell'errata contabilizzazione da parte dell'Appaltatore di opere non eseguite e sulla possibilità o meno di procedere alla compensazione contabile delle stesse con opere eseguite ma non pagate dalla Stazione Appaltante.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze dell'esecuzione, da parte dell'Appaltatore, di opere in aumento rispetto alle previsioni contrattuali o di opere in assenza di ordine di servizio o variante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Bologna, 9 novembre 2020 claudio · pubblicato il 26 gennaio 2021
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) Riservato agli abbonati

Sulla possibilità o meno per il committente di chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto, ex art. 1453 c.c., nel caso di vizi e difetti riscontrati su opere completate.

Altre questioni
  • Sulla assoggettamento o meno ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. dell'azione di rivalsa della committente nei confronti dell'appaltatore per le somme erogate a terzi a titolo di risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione dell'opera appaltata.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Milano, 27 dicembre 2019 claudio · pubblicato il 14 gennaio 2020
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto a carico della Stazione Appaltante di contestare immediatamente la tardiva iscrizione delle riserve da parte dell'impresa e sulla conseguente decadenza della contestazione in sede di giudizio.

Altre questioni
  • Sui requisiti necessari affinché la sospensione dei lavori, e la sua protrazione, possa ritenersi legittima, in particolare nell'ipotesi in cui sia dovuta alla necessità di approvare una “perizia di variante”.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 febbraio 2017 claudio · pubblicato il 14 marzo 2018
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1454 (Diffida ad adempiere) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla possibilità o meno che l'iscrizione della riserva costituisca atto di costituzione in mora, anche ai fini del decorso degli interessi.

Altre questioni
  • Sulla solidarietà o meno della responsabilità del Direttore dei Lavori e dell'appaltatore per il danno prodotto alla Stazione Appaltante.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Torino, 30 gennaio 2017 claudio · pubblicato il 15 dicembre 2017
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) D.LGS 163.2006. Art. 130 (Direzione dei lavori) Riservato agli abbonati

Sulla natura del contratto “a corpo” e sulla possibilità o meno di considerare errore materiale rettificabile la difformità tra prezzo globale e risultato della somma dei prezzi unitari.

Altre questioni
  • Sulla fondatezza o meno delle riserve iscritte dall'appaltatore per maggiori oneri sostenuti in un appalto “a corpo”
Tribunale di Bologna, 13 gennaio 2017 claudio · pubblicato il 17 novembre 2017
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.P.R. 207.2010. Art. 180 (Accertamento e registrazione dei lavori). Art. 155 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla composizione del collegio arbitrale e sulla nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente.

Altre questioni
  • Sul ruolo svolto durante l'esecuzione dei lavori dal direttore dei lavori, dal responsabile unico del procedimento e dal responsabile unico della sicurezza in fase d'esecuzione
Lodo Arbitrale, 9 ottobre 2014 claudio · pubblicato il 12 gennaio 2016
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.LGS 163.2006. Art. 244 (Giurisdizione) Riservato agli abbonati

Sulla proponibilità o meno di due distinte domande di arbitrato, relative allo stesso rapporto, l'una per la decisione sulle riserve inerenti la costruzione, l'altra sulle riserve inerenti la gestione, e sull'eventuale contrasto con il generale principio di buona fede.

Altre questioni
  • Sui limiti alla possibilità di frazionare l'azione giurisdizionale, alla luce dei canoni di correttezza e buona fede evidenziati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 23726 del 15.11.2007.
  • e altre 3 questioni
Lodo Arbitrale, 13 ottobre 2010 francesco · pubblicato il 9 dicembre 2011
Corte di Cassazione D.LGS 163.2006. Art. 130 (Direzione dei lavori) Responsabilità Erariale Riservato agli abbonati

Sulla possibilità di configurare in capo al direttore dei lavori una responsabilità contabile valutabile dinanzi alla Corte dei Conti, per i danni cagionati nella esecuzione dell'incarico attribuito dall'ente pubblico

Altre questioni
  • Sulla indipendenza o meno tra il giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti e il giudizio ordinario avviato per contestazioni sulla fase esecutiva dei lavori
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 9 febbraio 2011 francesco · pubblicato il 26 marzo 2011
Corte dei Conti D.LGS 163.2006. Art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici) D.LGS 163.2006. Art. 130 (Direzione dei lavori) Riservato agli abbonati

Sulla responsabilità erariale del progettista che sia anche direttore dei lavori.

Altre questioni
  • Sul danno conseguente all'erronea progettazione ed alla mancata predisposizione di una perizia di variante per il mancata osservanza della normativa antisismica
Corte dei Conti, Sezione Sicilia, 30 aprile 2010 francesco · pubblicato il 21 giugno 2010