D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00

Corti di Appello D.M. 7 marzo 2018 n. 49 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Se negli appalti pubblici retti dal d.m. 49/2018 sia consentita una formulazione delle riserve svincolata da limiti temporali o sia consentito prevederla nella lex specialis di gara.

Altre questioni

Sui requisiti minimi di determinatezza delle riserve.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Venezia, 27 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 ottobre 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 CODICE CIVILE. Art. 2041 (Azione generale di arricchimento) Riservato agli abbonati

Se il riconoscimento di un debito fuori bilancio di un ente locale presupponga un valido titolo negoziale o determini una sanatoria dei contratti nulli e delle violazioni procedurali inerenti l'insorgere di quel debito, nel caso di specie la mancata osservanza della forma scritta e del termine previsto dal co. 3 dell'art. 191 per l'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza.

Altre questioni

Sui limiti entro cui può avvenire il riconoscimento ed il pagamento di debiti fuori bilancio di un ente locale, avuto riguardo alla (im)possibilità di richiedere alla p.a. il pagametno degli accessori quali gli interessi sulle somme oggetto di riconoscimento.

Corte d'Appello di Roma, 18 maggio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 ottobre 2026

Tribunali Anomalo andamento dei lavori. In generale D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Se l'appaltatore pubblico abbia diritto al risarcimento dei danni in caso di differimento del termine dei lavori per anomalo andamento dell'appalto, avuto particolare riguardo all'individuazione delle voci di danno risarcibili.

Altre questioni

Se la sottoscrizione di un atto di sottomissione da parte dell'appaltatore pubblico implichi la rinuncia alle riserve.
e altre 1 questioni

Tribunale di Venezia, 25 maggio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 20 ottobre 2026

Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore ove il committente, convenuto in giudizio per il pagamento del corrispettivo, sollevi eccezione di inadempimento e su quello posto in capo al committente che proponga domanda di garanzia speciale per difformità e vizi dell'opera.

Altre questioni

Sulla precisa ripartizione dei compiti di progettazione tra appaltatore e stazione appaltante nell'appalto integrato, avuto riguardo alla distinzione tra progetto definitivo ed esecutivo ed ai documenti che ne fanno parte.
e altre 3 questioni

Tribunale di Biella, 21 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 ottobre 2026

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Su termini e modalità con cui l'appaltatore pubblico è tenuto ad iscrivere e confermare le riserve, sulle pretese che ne possono essere oggetto, sul contenuto di cui devono essere fornite, sugli oneri posti in capo all'appaltatore che intenda dimostrarne la tempestività e su quelli posti in capo alla stazione appaltante che intenda farne valere la decadenza.

Altre questioni

Sui termini entro cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere e quantificare le riserve conseguenti alla sospensione di lavori pubblici.
e altre 3 questioni

Tribunale di Roma, 15 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 settembre 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulla sorte delle riserve in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni

Sull'effetto restitutorio della risoluzione di un contratto d'appalto di lavori.
e altre 1 questioni

Tribunale di Matera, 30 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 settembre 2026

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Premessa l'inapplicabilità dell'istituto delle riserve ove si faccia questione della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico, sul rilievo che assume la mancata apposizione di riserve da parte dell'appaltatore ove si discuta di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a., nel caso di specie per illegittima sospensione dei lavori.

Altre questioni

Sul criterio con cui, in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico, deve essere quantificato il valore delle opere realizzate dall'appaltatore.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Venezia, 30 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 settembre 2026

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Riservato agli abbonati

Sull'obbligo dell'aggiudicatario, nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010, di emendare e correggere eventuali errori del progetto definitivo in sede di progetto esecutivo.

Altre questioni

Sul riparto degli oneri probatori in materia di riserve.
e altre 1 questioni

Tribunale di Bari, 1 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 settembre 2026

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Riservato agli abbonati

Sull'obbligo dell'aggiudicatario, nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010, di emendare e correggere eventuali errori del progetto definitivo in sede di progetto esecutivo.

Altre questioni

Sul riparto degli oneri probatori in materia di riserve.
e altre 1 questioni

Tribunale di Bari, 1 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 settembre 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla sorte delle riserve e sui limiti entro cui assumono rilievo in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni

Sui limiti entro cui, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, l'impresa aggiudicataria di un appalto integrato può introdurre modifiche al progetto definitivo, avuto riguardo anche alle proposte migliorative.
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Bari, 25 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 settembre 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere dell'appaltatore pubblico di iscrivere tempestivamente riserve per situazioni anche solo potenzialmente dannose, avuto particolare riguardo ai fatti continuativi.

Altre questioni

Sull'onere dell'appaltatore pubblico di iscrivere le riserve per fatti insorti dopo il collaudo, avuto riguardo ai documenti su cui in tal caso devono essere esplicitate.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Napoli, 24 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 settembre 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 175 (Lavori d'urgenza) D.LGS 163.2006. Art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento) Riservato agli abbonati

Sulla (non) necessità per la stazione appaltante, ai fini della valida instaurazione di un rapporto di appalto pubblico in caso di esecuzione d'urgenza nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010, di indicare nel verbale di consegna dei lavori le ragioni che giustificano la consegna anticipata.

Altre questioni

Sulla natura delle obbligazioni insorte tra stazione appaltante ed appaltatore a seguito di consegna anticipata di lavori pubblici e su quella della responsabilità conseguente all'inadempimento alle medesime.
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Napoli, 27 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 agosto 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la finalità dell'istituto delle riserve, sulla (im)possibilità per l'appaltatore pubblico di avanzare pretese concernenti pregiudizi non oggetto di tempestiva riserva.

Altre questioni

Sulle modalità di iscrizione delle riserve concernenti fatti produttivi di danno continuativo.
e altre 2 questioni

Corte d'Appello di Milano, 25 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 agosto 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la finalità dell'istituto delle riserve, sulla (im)possibilità per l'appaltatore pubblico di avanzare pretese concernenti pregiudizi non oggetto di tempestiva riserva.

Altre questioni

Sulle modalità di iscrizione delle riserve concernenti fatti produttivi di danno continuativo.
e altre 2 questioni

Corte d'Appello di Milano, 25 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 luglio 2026

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Su tempi e modi con cui deve essere iscritta la riserva afferente l'anomalo andamento di lavori pubblici.

Altre questioni

Premesso l'obbligo dell'appaltatore pubblico di controllare e correggere gli eventuali errori del progetto fornito dalla p.a. committente, sull'unico caso in cui egli va esente da responsabilità per i vizi progettuali.
e altre 3 questioni

Tribunale di Ascoli Piceno, 20 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 luglio 2026

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla tempestività e ammissibilità delle riserve apposte sul verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 154, co. 1 del d.p.r. 207/2010 ove l'appaltatore abbia precedentemente sottoscritto senza riserve il verbale di cui all'art. 106, co. 3 del d.p.r. 207/2010 afferente il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Altre questioni

Sul momento in cui deve essere apposta la riserva concernente le pretese derivanti dall'anomalo andamento dei lavori.
e altre 3 questioni

Tribunale di Roma, 3 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 luglio 2026

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'atto su cui devono essere iscritte le riserve e sul soggetto su cui cade l'onere della prova circa la loro tempestività.

Altre questioni

Sul diritto dell'appaltatore, nella vigenza dell'art. 240 bis del d.lgs. 163/2006, di agire in giudizio per il riconoscimento delle pretese che eccedano il 20% dell'importo contrattuale.
e altre 2 questioni

Tribunale di Rovereto, 14 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 luglio 2026

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) Riservato agli abbonati

Sulla facoltà delle imprese riunite in A.T.I. - aggiudicataria di un appalto pubblico - di agire direttamente nei confronti della p.a. committente per la riscossione dei crediti nascenti dall'appalto in ipotesi di fallimento della capogruppo e sulle quote di corrispettivo che in tal caso possono essere richieste dalle mandanti e dalla curatela della mandataria.

Altre questioni

Sull'onere della stazione appaltante di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, nel caso di specie nella vigenza del d.lgs. 50/2016, avuto riguardo al livello di approfondimento di cui il progetto deve essere provvisto ed ai limiti entro cui l'appaltatore è tenuto a sopperire alle evenutali mancanze progettuali.
e altre 3 questioni

Tribunale di Rimini, 14 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 giugno 2026

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle pretese che possono essere oggetto di riserve, sul requisito di specificità delle stesse, sul soggetto su cui ricade l'onere di provarne la tempestività, sul momento in cui tale onere diviene concretamente attuale e sul momento in cui devono essere formulate anche con riguardo al caso in cui si tratti di fatti continuativi.

Altre questioni

Sulle modalità di calcolo delle maggiori spese generali che la p.a. committente è tenuta ad indennizzare all'appaltatore di opere pubbliche in caso di andamento anomalo o ritardo nei lavori per fatti imputabili alla stazione appaltante.
e altre 2 questioni

Tribunale di Roma, 22 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 giugno 2026

Tribunali DURC Fallimento Riservato agli abbonati

Sul venir meno, in caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore pubblico, dell'obbligo della stazione appaltante di versare direttamente agli istituti previdenziali ed assicurativi quanto omesso dall'impresa ove quest'ultima sia sottoposta a fallimento e sull'obbligo, in tal caso,…

Altre questioni

Sulla natura delle riserve, sull'individuazione delle pretese che ne possono essere oggetto, sulle attività che l'appaltatore deve porre in essere per evitarne la decadenza nella vigenza del d.m. 145/2000 e sulle modalità con cui devono essere formulate.
e altre 3 questioni

Tribunale di Avellino, 18 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 giugno 2026

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sugli elementi che devono essere vagliati ai fini della pronuncia della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico e dello scrutinio circa la gravità dell'inadempimento di stazione appaltante ed appaltatore.

Altre questioni

Sull'idoneità dell'abbandono del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice a giustificare la risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico.
e altre 2 questioni

Tribunale di Firenze, 20 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 giugno 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla valutazione che, in tema di risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto, il giudice è tenuto ad effettuare in caso di reciproci inadempimenti.

Altre questioni

Premessa la natura autoritativa del provvedimento di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico emesso ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, sulla possibilità per l'appaltatore di contestarne la legittimità dinanzi al giudice ordinario valendosi dei rimedi civilistici in tema di inadempimento.
e altre 1 questioni

Tribunale di Marsala, 30 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 giugno 2026

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla (in)validità, nella vigenza tanto del d.lgs. 50/2016 quanto del d.lgs. 163/2006, della clausola di un contratto d'appalto pubblico che subordini il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore all'erogazione della relativa provvista da parte dell'ente finanziatore della stazione appaltante alla luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Altre questioni

Sull'onere del committente pubblico, nel caso in cui si aderisse alla giurisprudenza che ritiene valida la clausola di un contratto d'appalto pubblico che subordini il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore all'erogazione della relativa provvista da parte dell'ente finanziatore della stazione appaltante, di attivarsi per ottenere l'erogazione dei fondi e sulle conseguenze derivanti dal comportamento omissivo della p.a..
e altre 3 questioni

Tribunale di Salerno, 6 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 giugno 2026

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) Riservato agli abbonati

Sulla natura giuridica e sulle caratteristiche del consorzio di cooperative negli appalti pubblici, avuto riguardo al rapporto tra cooperativa consorziata assegnataria dei lavori e consorzio.

Altre questioni

Sul giudice competente a giudicare in materia di compensazione prezzi richiesta ai sensi della l. 201/2008 o del codice degli appalti pubblici.
e altre 2 questioni

Tribunale di Roma, 1 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 19 maggio 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere della stazione appaltante di contestare la tardività delle riserve e sulla rilevabilità in giudizio della decadenza dell'appaltatore dal diritto di formularle.

Altre questioni

Sulla (in)sussistenza, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, di un obbligo dell'appaltatore di opere pubbliche di sottoscrivere il CRE e sulla (im)possibilità di configurare la mancata sottoscrizione del CRE da parte dell'appaltatore come implicita accettazione delle relative risultanze contabili.
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Milano, 30 ottobre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 maggio 2026

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) D.LGS 50.2016. Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) Riservato agli abbonati

Sulla natura giuridica della perizia di variante negli appalti pubblici: atto privatistico o amministrativo?

Altre questioni

Sull'(in)idoneità dell'omessa tenuta del libretto delle misure da parte del direttore dei lavori a liberare l'appaltatore di opere pubbliche dall'onere di riserva e sul documento su cui le riserve devono essere apposte.
e altre 3 questioni

Tribunale di Modena, 4 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 maggio 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Se l'appaltatore sia tenuto ad iscrivere riserva anche con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto ed alle pretese risarcitorie ad essa conseguenti.

Altre questioni

Sul potere del giudice ordinario di accertare la sussistenza delle condizioni di legittimità dell'atto amministrativo con cui la p.a. committente rescinda da un contratto d'appalto pubblico.
e altre 3 questioni

Tribunale di Roma, 1 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 maggio 2026

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla ratio dell'istituto della riserva, sulle pretese che ne devono essere oggetto, sui tempi e modalità con cui deve essere apposta.

Altre questioni

Sull'onere della stazione appaltante di contestare ed eccepire in giudizio la mancata tempestività delle riserve apposte dall'appaltatore.
e altre 2 questioni

Tribunale di Patti, 13 ottobre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 aprile 2026

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul momento in cui sorge in capo all'appaltatore l'onere di iscrivere le riserve, sulle modalità con cui è tenuto a confermarle, sulle pretese che ne possono essere oggetto e sul requisito di specificità delle medesime.

Altre questioni

Sul soggetto sui cui ricade l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve e sull'onere della stazione appaltante, che intenda far valere in giudizio la tardività delle medesime, di formulare apposita eccezione di decadenza.
e altre 1 questioni

Tribunale di Roma, 2 ottobre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 31 marzo 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul momento in cui l'appaltatore di opere pubbliche deve iscrivere la riserva relativa a fatti produttivi di danno continuativo la cui portata onerosa non sia immediatamente quantificabile.

Altre questioni

Sull'onere dell'appaltatore di dimostrare la tempestivirà, la fondatezza e la specificità delle riserve.
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Caltanissetta, 14 ottobre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 marzo 2026