D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali)

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Premessa la disciplina concernente la clausola penale per il ritardo dell'appaltatore nella vigenza del d.lgs. 50/2016 (riproposta specularmente nel d.lgs. 36/2023), sulle modalità e sui presupposti, anche probatori, necessari affinché l'appaltatore possa chiederne la disapplicazione con particolare riguardo al caso di ritardo a lui non imputabile.

Altre questioni

Sulla facoltà del R.U.P. di respingere la sospensione dei lavori disposta dal D.L..
e altre 1 questioni

Tribunale di Siena, 20 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 luglio 2026

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità per la stazione appaltante di opporre alla richiesta di pagamento dell'appaltatore la mancata erogazione di finanziamenti da parte di enti terzi.

Altre questioni

Sull'applicabilità del d.lgs. 231/2002 agli appalti di opere pubbliche.

Tribunale di Agrigento, 24 ottobre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 aprile 2026

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sulla responsabilità della stazione appaltante per il ritardo nel pagamento del corrispettivo all'appaltatore a seguito di ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico e sulla convenzione che in tal caso il committente pubblico ha facoltà di stipulare al fine di andare esente da responsabilità.

Tribunale di Lagonegro, 17 ottobre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 aprile 2026

Tribunali Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore e al subappaltatore che reclamino il pagamento del corrispettivo di un appalto.

Altre questioni

Sulle norme che disciplinano il contratto di subappalto relativo ad un appalto di opera pubblica e sulla sua autonomia, avuto riguardo alla (im)possibilità di ritenere il subappaltatore automaticamente vincolato al cronoprogramma allegato al contratto principale.
e altre 1 questioni

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 3 novembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 31 marzo 2026

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sulla natura delle penali previste nei protocolli di legalità relativi a contratti pubblici: negoziale o autoritativa?

Altre questioni

Sulle modalità con cui la p.a. è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria per la violazione da parte dell'appaltatore dell'obbligo di comunicare le variazioni dell'assetto societario, prevista in un protocollo di legalità, ove vi siano plurime violazioni ed esse siano state accertate e comunicate dall'amministrazione unitariamente: sanzione per ogni singola violazione o sanzione unica cumulativa corrispondente nel quantum ad una sola violazione?
e altre 1 questioni

Tribunale di Milano, 8 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 febbraio 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sulla facoltà dell'appaltatore di invocare la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico dinanzi al g.o. ai sensi della normativa civilistica in materia di inadempimento.

Altre questioni

Sull'equivalenza tra procrastinata inerzia nella ripresa dei lavori e rifiuto della ripresa dei lavori.
e altre 3 questioni

Tribunale di Aosta, 9 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 novembre 2025

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sull'obbligo della p.a. committente, ove il pagamento dei compensi relativi ad un appalto pubblico sia stato subordinato all'avverarsi della condizione potestativa mista del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, di attivarsi richiedendo il finanziamento e sulle conseguenze derivanti dal comportamento omissivo della p.a. che non proceda con la richiesta di finanziamento.

Altre questioni

Sul dovere dei dipendenti pubblici, in tema di appalti pubblici, di elaborare d'ufficio i compensi revisionali e di provvedere a tutti gli elementi tecnico-contabili necessari al pagamento dei compensi all'appaltatore, con particolare riguardo al dovere di attivarsi per ottenere il finanziamento di soggetti terzi alla cui erogazione sia subordinato il pagamento dei compensi dovuti all'appaltatore.
e altre 3 questioni

Tribunale di Caltanissetta, 20 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 settembre 2025

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1460 (Eccezione d'inadempimento) D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla possibilità per l'appaltatore, anche di opere pubbliche, di sospendere i lavori ove il committente non provveda al pagamento dei compensi entro le scadenze pattuite.

Altre questioni

Sul soggetto su cui ricade la responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuti all'appaltatore di opere pubbliche in caso di ritardo nell'erogazione di un finanziamento da parte dell'ente finanziatore.
e altre 2 questioni

Tribunale di Salerno, 25 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 luglio 2025

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di applicazione della clausola penale prevista in un contratto d'appalto pubblico per intervenuta interdittiva antimafia nei confronti dell'appaltatore.

Altre questioni

Sulla (ir)rilevanza, con riferimento alla validità dell'incameramento della penale prevista in un contratto d'appalto pubblico per intervenuta interdittiva antimafia nei confronti dell'appaltatore, dell'impugnazione dell'interdittiva medesima che sia stata presentata successivamente all'applicazione della penale da parte della stazione appaltante.
e altre 3 questioni

Tribunale di Napoli Nord, 16 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 novembre 2024

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di penali per inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni previste in un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni

Sull'(in)applicabilità dell'istituto delle riserve alle pretese dell'appaltatore avanzate per il ritardo della stazione appaltante nel versamento dei compensi o alle contestazioni dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante che applichi penali per asseriti inadempimenti dell'impresa.
e altre 1 questioni

Tribunale di Velletri, 1 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 novembre 2024

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1665 (Contratto d'appalto) CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) Riservato agli abbonati

Sull'atto a seguito del quale si considera ultimato un contratto d'appalto di opera pubblica anche ai fini della valutazione dell'intervenuta accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante e della decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi: consegna dell'opera o collaudo?

Altre questioni

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che intenda giustificare, dinanzi alla contestazione della stazione appaltante, la consegna dell'opera oltre i termini contrattualmente pattuiti.

Tribunale di Busto Arsizio, 10 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 novembre 2024

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla (in)validità, sia nella vigenza del d.lgs. 163/2006 che in quella del d.lgs. 50/2016, della clausola contenuta in un contratto d'appalto pubblico che subordina il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore per i SAL o per il saldo finale all'erogazione di un finanziamento da parte dell'ente finanziatore della stazione appaltante,…

Tribunale di Salerno, 1 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 novembre 2024

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premessa la derogabilità delle norme di cui ai co. 4 e 5 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, sulla validità della clausola risolutiva espressa apposta in un contratto d'appalto pubblico a favore della p.a. in caso di specifici inadempimenti dell'appaltatore.

Altre questioni

Premessa la natura di contratto autonomo di garanzia della cauzione prestata dal concessionario pubblico alla p.a. concedente e la modalità con cui la garanzia può essere escussa, sull'obbligo del garante di effettuare il pagamento richiesto dalla p.a. anche in assenza di verifica dell'inadempimento del concessionario - salva l'exceptio doli - e sull'onere probatorio posto in capo al garante circa l'esatto adempimento del debitore.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Milano, 22 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 ottobre 2024

Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in tema di risoluzione anticipata di un contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. per inadempimento dell'appaltatore.

Altre questioni

Sui presupposti e sulla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore idonei a fondare la dichiarazione di risoluzione del contratto d'appalto pubblico da parte della p.a. ai sensi dell'art. 108, co. 3 del d.lgs. 50/2016 e sulle caratteristiche di siffatta risoluzione rispetto a quella prevista dal codice civile.
e altre 3 questioni

Tribunale di Piacenza, 14 giugno 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 ottobre 2024

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 38, lett. B (Misure di prevenzione antimafia) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sul diritto, in capo all'appaltatore di lavori pubblici oggetto di informativa antimafia, di ottenere il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere rimanenti e sulla quantificazione degli importi così ottenibili.

Altre questioni

Sulla validità delle clausole penali contenute in un contratto d'appalto pubblico che scattano per il sopraggiungere di un'informativa di interdittiva antimafia a carico dell'appaltatore.
e altre 2 questioni

Tribunale di Roma, 26 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 ottobre 2024

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità della rettifica del corrispettivo prevista dall'art. 1430 c.c. al caso in cui sia stato stipulato un contratto d'appalto pubblico a corpo e vi sia difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico.

Altre questioni

Sulla necessità che l'intempestiva iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore sia espressamente rilevata dalla p.a. committente in materia di appalti pubblici.
e altre 3 questioni

Tribunale di Udine, 8 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 marzo 2024

Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità di ottenere il risarcimento per danno da ritardo in caso di corresponsabilità tra le parti in materia di appalto.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità per l'appaltatore di far valere le pretese relative ai pregiudizi sofferti ed ai costi affrontati ove manchi l'apposizione della relativa riserva.
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Napoli, 7 settembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 febbraio 2024

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sui limiti del giudicato concernente la domanda di condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista in caso di inadempimento di un contratto d'appalto e sulla (in)dipendenza tra questa e la domanda di risoluzione del contratto stesso per il ritardo nell'adempimento.

Altre questioni

Sull'applicabilità dell'art. 1384 c.c., in tema di riduzione ad equità della clausola penale, alle clausole penali stipulate in relazione ad appalti pubblici e sugli elementi che il giudice deve valutare ai fini di predetta riduzione ad equità.

Corte d'Appello di Cagliari, 24 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 novembre 2023

Corti di Appello Sottoservizi e interferenze D.LGS 163.2006. Art. 113 (Cauzione definitiva) Riservato agli abbonati

Sulla gestione delle eventuali “interfenze”, impeditive dell'esecuzione dell'opera, nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010 e sugli obblighi di verifica e di diligenza posti in capo all'appaltatore circa la validità tecnica del progetto fornito dal committente pubblico.

Altre questioni

Sulla funzione della cauzione definitiva che l'esecutore del contratto d'appalto di lavori pubblici è tenuto a prestare e sui casi ed i limiti entro cui la p.a. appaltatrice può trattenere le somme, con particolare riguardo al ritardo nella realizzazione dell'opera da parte dell'appaltatore.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Cagliari, 20 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 novembre 2023

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità di imputare all'appaltatore il mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori ove la stazione appaltante abbia omesso il tempestivo pagamento di un'anticipazione pattuita in materia di appalto pubblico.

Altre questioni

Sulla natura della clausola di un contratto d'appalto pubblico che subordina il pagamento del prezzo all'erogazione di un finanziamento di un terzo finanziatore.
e altre 1 questioni

Tribunale di Benevento, 31 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 novembre 2023

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Riservato agli abbonati

Sulla responsabilità del consorzio nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da una consorziata nell'esecuzione di un contratto d'appalto, con particolare riguardo al caso del consorzio di cooperative ammesso ai pubblici appalti.

Altre questioni

Sulla (ir)rilevanza, nel rapporto tra consorzio e stazione appaltante pubblica, del rapporto interno tra consorzio di cooperative e consorziate.
e altre 3 questioni

Tribunale di Venezia, 3 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 30 ottobre 2023

Tribunali Giurisdizione D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'opponente circa l'effettiva mancata conoscenza del decreto ingiuntivo opposto ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c.,.

Altre questioni

Sull'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo in materia di appalto pubblico

Tribunale di Benevento, 3 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 settembre 2023

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) D.P.R. 207.2010. Art. 144 (Interessi per ritardato pagamento). Art. 30 554.99 Riservato agli abbonati

Sui tassi di interesse, legali e moratori, applicabili sino al saldo, con riferimento al ritardato pagamento delle fatture dell'appaltatore dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori

Tribunale di Roma, 12 maggio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 settembre 2023

Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) Riservato agli abbonati

Sui casi in cui possono essere proposte domande giudiziali relative all'esecuzione dell'appalto pubblico in difetto dell'approvazione del collaudo e sull'onere della prova in materia di imputabilità del ritardo all'amministrazione per il mancato compimento del collaudo.

Altre questioni

Sul momento in cui deve essere apposta la riserva ai fini della tempestività della medesima in relazione ai danni derivanti all'appaltatore dalla ritardata effettuazione del collaudo per colpa della p.a. in materia di appalto pubblico.
e altre 2 questioni

Tribunale di Roma, 7 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 settembre 2023

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sull'insorgenza del diritto al saldo a favore dell'Appaltatore, e sulla relativa facoltà di quest'ultimo di far valere in giudizio il diritto al pagamento del corrispettivo e degli interessi, in mancanza della conclusione del collaudo nei termini contrattualmente previsti per colpa della Stazione Appaltante in materia di Appalto pubblico.

Tribunale di Palermo, 30 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 luglio 2023

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sui limiti all'ammissibilità del cumulo tra la domanda di risarcimento del danno per inadempimento e quella concernente la penale per il ritardo avvita dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore ritenuto inadempiente.

Corte d'Appello di Bari, 28 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 giugno 2023

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) CODICE CIVILE. Art. 1665 (Contratto d'appalto) Riservato agli abbonati

Sulle regole di interpretazione dei contratti d'Appalto pubblico.

Altre questioni

Sull'applicabilità dell'art. 1367 c.c., secondo cui le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, alle procedure di aggiudicazione di Appalti pubblici.
e altre 2 questioni

Corte d'Appello di Napoli, 27 gennaio 2023. Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 aprile 2023

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sulla (non) vessatorietà delle clausole penali contenute in un contratto d'Appalto pubblico che prescrivano convenzionalmente un ristoro in caso di inadempimento.

Tribunale di Firenze, 6 febbraio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 20 aprile 2023

Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla decorrenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. nel giudizio tra appaltatore e stazione appaltante.

Altre questioni

Sulla facoltà dell'Appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto d'Appalto pubblico da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006, di agire in giudizio in base ai principi generali del c.c. al fine di far valere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Stazione Appaltante.
e altre 3 questioni

Tribunale di Larino, 9 gennaio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 marzo 2023

Tribunali Giurisdizione D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sulla natura del giudizio instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte della Stazione Appaltante.

Altre questioni

Sulla ricostruzione dell'istituto del dissesto dell'Ente locale e sul ruolo dell'Organo Straordinario di Liquidazione.
e altre 2 questioni

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 27 giugno 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 dicembre 2022