Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

Risarcimento danni

290 articoli su questo argomento.

290 articoli · pagina 4 di 10 · tutti gli argomenti

Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità di ottenere il risarcimento per danno da ritardo in caso di corresponsabilità tra le parti in materia di appalto.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'appaltatore di far valere le pretese relative ai pregiudizi sofferti ed ai costi affrontati ove manchi l'apposizione della relativa riserva.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Napoli, 7 settembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 febbraio 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Riservato agli abbonati

Sugli effetti, con riferimento al rapporto contrattuale tra ATI aggiudicataria di un appalto pubblico e p.a. appaltante, di un'interdittiva antimafia disposta nei confronti della società mandataria con particolare riguardo alle pretese dell'ATI per i lavori eseguiti.

Altre questioni
  • Sulla quantificazione del lucro cessante in materia di appalto pubblico.
Tribunale di Palermo, 26 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 dicembre 2023
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità delle disposizioni sulla litispendenza di cui all'art. 39 c.p.c. ove, in corso di causa, sia sopravvenuta la definizione di un altro giudizio pendente.

Altre questioni
  • Sull'individuazione delle voci di danno che la stazione appaltante pubblica è tenuta a risarcire all'appaltatore nel caso di colpevole ritardo nell'emissione del certificato di collaudo e sull'onere probatorio in ordine al predetto danno.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 16 giugno 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 30 ottobre 2023
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulle conseguenze della risoluzione di un contratto d'appalto con riferimento ai contratti di subappalto.

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio posto in capo al creditore in materia di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del debitore.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Parma, 22 giugno 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 ottobre 2023
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1337 (Trattative e responsabilità precontrattuale) CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) Riservato agli abbonati

Sui limiti del dovere di informazione circa le circostanze di rilievo nelle trattative finalizzate alla stipula di un contratto d'appalto, con particolare riguardo agli elementi del dolo e della colpa dei contraenti.

Altre questioni
  • Sull'(in)esperibilità, da parte del contraente che abbia agito in modo non diligente ed avveduto, dell'azione di risarcimento per lesione della libertà negoziale in caso di errata valutazione della convenienza dell'affare dovuta a dati parziali e patentemente inattendibili forniti dall'altro contraente di un contratto d'appalto.
Corte d'Appello di Milano, 4 maggio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 settembre 2023
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) Riservato agli abbonati

Sui casi in cui possono essere proposte domande giudiziali relative all'esecuzione dell'appalto pubblico in difetto dell'approvazione del collaudo e sull'onere della prova in materia di imputabilità del ritardo all'amministrazione per il mancato compimento del collaudo.

Altre questioni
  • Sul momento in cui deve essere apposta la riserva ai fini della tempestività della medesima in relazione ai danni derivanti all'appaltatore dalla ritardata effettuazione del collaudo per colpa della p.a. in materia di appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 7 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 settembre 2023
Tribunali Aggiudicazione provvisoria e definitiva D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) Riservato agli abbonati

Sull'(in)idoneità di una delibera di Giunta Comunale ad incidere sull'aggiudicazione di un appalto ove manchi un formale provvedimento di esercizio del potere di autotutela ed a determinare l'effetto privatistico del recesso da un contratto d'appalto.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra sospensione legittima ed illegittima dei lavori in materia di appalto pubblico nella vigenza dell'art. 24 del d.m. 145/2000.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Teramo, 3 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 31 agosto 2023
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'effetto recuperatorio e liberatorio rispetto alle prestazioni eseguite e da eseguire della sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento con particolare riguardo al caso della risoluzione di contratto d'Appalto per colpa dell'Appaltatore.

Altre questioni
  • Sulla nozione di prova nuova indispensabile che ne rende ammissibile la produzione in appello.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Milano, 6 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 giugno 2023
Tribunali Consulenza Tecnica CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulle conseguenze, in tema di validità della C.T.U., dell'omissione della comunicazione alle parti del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali.

Altre questioni
  • Sul giudizio di comparazione cui è tenuto il giudice di merito nel caso in cui siano dedotti dalle parti reciproci inadempimenti anche in materia di Appalti pubblici.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Larino, 16 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 20 giugno 2023
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla natura delle riserve e sull'onere, posto in capo all'Appaltatore, di specificità e di tempestività dell'iscrizione delle riserve in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla risarcibilità del danno derivante dalle modifiche apportate da parte della Stazione Appaltante alle opere appaltate, e così dall'eventuale minore produttività giornaliera subita dall'Appaltatore, in materia di Appalto pubblico.
Corte d'Appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari, 6 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 giugno 2023
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1226 (Valutazione equitativa del danno) CODICE CIVILE. Art. 1243 (Compensazione legale e giudiziale) Riservato agli abbonati

Sui presupposti di legittimità della domanda di liquidazione del danno in via equitativa in materia di danno patrimoniale anche con riguardo agli Appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sulla rilevabilità dell'eccezione di compensatio lucri cum damno.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Bologna, 3 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 giugno 2023
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'ambito di operatività dell'onere di iscrivere tempestivamente le riserve posto in capo all'Appaltatore: in particolare, le conseguenze della mancata eccezione di decadenza delle riserve da parte della Stazione Appaltante.

Altre questioni
  • Sui presupposti e sull'onere probatorio posto in capo al soggetto che intenda richiedere il risarcimento del danno da perdita di chance in materia di Appalti.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Roma, 26 gennaio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 maggio 2023
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 118 (Subappalto) D.LGS 50.2016. Art. 105 (subappalto) Riservato agli abbonati

Sulla nozione di subappalto rilevante ai fini dell'applicabilità del principio secondo cui è necessaria l'autorizzazione dell'autorità competente nella vigenza dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006.

Altre questioni
  • Sugli elementi di valutazione della gravità dell'inadempimento in tema di risoluzione di contratto d'Appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 19 gennaio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 maggio 2023
Corti di Appello Giurisdizione Risarcimento danni Riservato agli abbonati

Sul solo caso in cui si verifica l'estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto.

Altre questioni
  • Sulla legittimazione passiva, in materia di responsabilità per atto lecito, nelle azioni di pagamento esperite per i danni cagionati da un'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco.
Corte d'Appello di Napoli, 1 febbraio 2023. Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 aprile 2023
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sugli oneri di allegazione e di prova posti in capo alla Stazione Appaltante che eccepisca l'intempestività delle riserve e sulla rilevabilità delle questioni attinenti la tempestività dell'iscrizione delle riserve in materia di contratto d'Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla decorrenza degli interessi dovuti per il risarcimento del danno da inadempimento di contratto d'Appalto pubblico, sul riconoscimento del cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi e sull'ulteriore liquidazione degli interessi al tasso legale successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Messina, 11 gennaio 2023. Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 marzo 2023