Sulla (im)possibilità di ottenere il risarcimento per danno da ritardo in caso di corresponsabilità tra le parti in materia di appalto.

a) Sulla (im)possibilità di ottenere il risarcimento per danno da ritardo in caso di corresponsabilità tra le parti in materia di appalto.

b) Sulla (im)possibilità per l'appaltatore di far valere le pretese relative ai pregiudizi sofferti ed ai costi affrontati ove manchi l'apposizione della relativa riserva.

c) Sull'interesse dell'appaltatore ad ottenere la revisione dei prezzi prima della delibera della p.a. che riconosca la revisione stessa e sul rimedio giurisdizionale esperibile dall'appaltatore per far valere il suo interesse in assenza della predetta delibera.

d) Sulla nullità, ai sensi della l. 37/1973, delle clausole dirette ad escludere o a rendere obbligatoria la revisione dei prezzi in materia di appalti pubblici.

e) Sul diritto dell'appaltatore di essere reintegrato, a titolo risarcitorio e non di revisione dei prezzi, dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei prezzi ove, a causa del ritardo nei lavori per colpa della stazione appaltante, l'esecuzione degli stessi venga a coincidere con un periodo di prezzi crescenti. [F] Sull'onere della prova posto in capo al danneggiato in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale circa l'esistenza del danno lamentato e della riconducibilità del danno al debitore. [G] Sulla nozione di gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia di cui all'art. 1669 c.c. in tema di appalto, con particolare riguardo al caso di infiltrazioni d'acqua. [H] Sul momento a partire dal quale decorre il termine decennale di garanzia per rovina o gravi difetti dell'opera di cui all'art. 1669 c.c., con particolare riguardo agli appalti pubblici, e sul termine entro cui deve essere esercitata la relativa azione risarcitoria. [I] Sulla (non) decorrenza del termine di decadenza per la denuncia di un anno dalla scoperta di vizi e quello di prescrizione di un anno dalla denuncia d cui all'art. 1669 c.c. in mancanza del collaudo in materia di appalti pubblici.