Interessi e rivalutazione monetaria

Tribunali Servizi sanitari e sociali CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Riservato agli abbonati

Se ed in che misura le aziende sanitarie locali debbano rispettare le procedure di evidenza pubblica e di forma degli atti pubblici.

Altre questioni

Sull'applicabilità dell'art. 1375 c.c. e del principio di buona fede ai rapporti di cui sia parte la p.a..
e altre 1 questioni

Tribunale di Salerno, 31 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 settembre 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 175 (Lavori d'urgenza) D.LGS 163.2006. Art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento) Riservato agli abbonati

Sulla (non) necessità per la stazione appaltante, ai fini della valida instaurazione di un rapporto di appalto pubblico in caso di esecuzione d'urgenza nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010, di indicare nel verbale di consegna dei lavori le ragioni che giustificano la consegna anticipata.

Altre questioni

Sulla natura delle obbligazioni insorte tra stazione appaltante ed appaltatore a seguito di consegna anticipata di lavori pubblici e su quella della responsabilità conseguente all'inadempimento alle medesime.
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Napoli, 27 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 agosto 2026

Corti di Appello D.LGS 50.2016. Art. 102 (collaudo e verifica di conformità) D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) Riservato agli abbonati

Sulle conseguenze determinate, anche con riferimento ai termini prescrizionali del credito dell'appaltatore, dall'inutile decorso del termine per l'esecuzione del collaudo negli appalti pubblici con riguardo al diritto dell'appaltatore di richiedere il pagamento del saldo e delle ritenute effettuate dalla p.a. nonché la restituzione della cauzione definitiva,…

Altre questioni

Sul momento da cui, negli appalti pubblici, decorrono gli interessi di mora sulla rata di saldo in caso di ritardo nell'esecuzione del collaudo.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Bologna, 9 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 luglio 2026

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle pretese che possono essere oggetto di riserve, sul requisito di specificità delle stesse, sul soggetto su cui ricade l'onere di provarne la tempestività, sul momento in cui tale onere diviene concretamente attuale e sul momento in cui devono essere formulate anche con riguardo al caso in cui si tratti di fatti continuativi.

Altre questioni

Sulle modalità di calcolo delle maggiori spese generali che la p.a. committente è tenuta ad indennizzare all'appaltatore di opere pubbliche in caso di andamento anomalo o ritardo nei lavori per fatti imputabili alla stazione appaltante.
e altre 2 questioni

Tribunale di Roma, 22 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 giugno 2026

Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità di configurare l'A.T.I. come un autonomo centro di imputazione giuridica.

Altre questioni

Sul soggetto che ha rappresentanza esclusiva, anche processuale, dell'A.T.I. nei confronti della stazione appaltante.
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Caltanissetta, 12 novembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 19 maggio 2026

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla ratio dell'istituto della riserva, sulle pretese che ne devono essere oggetto, sui tempi e modalità con cui deve essere apposta.

Altre questioni

Sull'onere della stazione appaltante di contestare ed eccepire in giudizio la mancata tempestività delle riserve apposte dall'appaltatore.
e altre 2 questioni

Tribunale di Patti, 13 ottobre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 aprile 2026

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) D.LGS 163.2006. Art. 125 (Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia) Riservato agli abbonati

Sull'idoneità della determina di un ente locale a costituire accettazione della proposta e dunque perfezionamento di un contratto pubblico ove ne sia permessa la formazione a distanza mediante corrispondenza commerciale - nel caso di specie per un cottimo fiduciario – e sulle caratteristiche e presupposti del cottimo fiducario.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità per il privato di agire ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. ove l'obbligazione sia stata contratta con violazione dello schema procedurale di spesa.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Roma, 30 settembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 marzo 2026

Tribunali D.LGS 231.2002 D.P.R. 207.2010. Art. 144 (Interessi per ritardato pagamento). Art. 30 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità agli appalti pubblici della disciplina sugli interessi moratori contenuta nel d.lgs. 231/2002, avuto particolare riguardo alla decorrenza automatica degli interessi in assenza di formale messa in mora.

Altre questioni

Sul termine di prescrizione degli interessi di mora dovuti per il ritardo nel pagamento del prezzo degli appalti pubblici: quinquennale o decennale?

Tribunale di Reggio Calabria, 11 settembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 marzo 2026

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 240-bis (Definizione delle riserve) Interessi e rivalutazione monetaria Riservato agli abbonati

Sulle modalità con cui, alla luce dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale e di merito, opera il limite previsto dall'art. 240 bis del d.lgs. 163/2006 a mente del quale le riserve dell'appaltatore possono essere definite per un importo non superiore al 20% dell'importo contrattuale:…

Altre questioni

Sul momento da cui decorrono gli interessi relativi alle pretese dell'appaltatore di opere pubbliche oggetto di riserva.
e altre 2 questioni

Tribunale di Roma, 1 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 gennaio 2026

Corti di Appello Risarcimento danni Interessi e rivalutazione monetaria Riservato agli abbonati

Sul diritto dell'appaltatore di ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme dovutegli dalla stazione appaltante a titolo di risarcimento del danno per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico.

Corte d'Appello di Roma, 3 luglio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 gennaio 2026

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 240-bis (Definizione delle riserve) Interessi e rivalutazione monetaria Riservato agli abbonati

Sulle modalità con cui, alla luce dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale e di merito, opera il limite previsto dall'art. 240 bis del d.lgs. 163/2006 a mente del quale le riserve dell'appaltatore possono essere definite per un importo non superiore al 20% dell'importo contrattuale:…

Altre questioni

Sul momento da cui decorrono gli interessi relativi alle pretese dell'appaltatore di opere pubbliche oggetto di riserva.
e altre 2 questioni

Tribunale di Roma, 1 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 gennaio 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) D.LGS 231.2002 Riservato agli abbonati

Sulla forma con cui, a pena di nullità, devono essere stipulati e modificati i contratti pubblici, avuto particolare riguardo alla necessità che l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento.

Altre questioni

Sull'applicabilità alla p.a. delle norme ordinarie in tema di inadempimento e di costituzione in mora nonché del d.lgs. 231/2002 in materia di ritardo nei pagamenti.

Tribunale di Nola, 23 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 ottobre 2025

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui documenti e sulle modalità con cui l'appaltatore di opere pubbliche deve apporre e confermare le riserve, sul requisito di specificità delle riserve, sulle pretese che ne devono essere oggetto e sull'onere dell'appaltatore che agisca in giudizio per ottenerne il pagamento di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Altre questioni

Sull'applicabilità del d.lgs. 231/2002, in materia di interessi nelle transazioni commerciali, agli appalti pubblici.
e altre 1 questioni

Tribunale di Salerno, 15 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 30 settembre 2025

Corti di Appello D.LGS 231.2002 Interessi e rivalutazione monetaria Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità della disciplina degli interessi moratori contenuta nel d.lgs. 231/2002 agli appalti pubblici.

Altre questioni

Premessa la responsabilità della stazione appaltante per il ritardo nel pagamento del corrispettivo all'appaltatore che sia stato cagionato dal ritardo nell'erogazione di un finanziamento da parte di un altro ente, sulle modalità con cui il committente pubblico può andare esente da responsabilità mediante la stipula un'apposita convenzione.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Caltanissetta, 12 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 luglio 2025

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle pretese dell'appaltatore di opere pubbliche che possono essere oggetto di riserva, sulle modalità e specificità con cui le riserve devono essere formulate, sul soggetto su cui ricade l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, sul presupposto necessario affinché tale onere si concretizzi e sul documento nel quale l'appaltatore deve iscrivere le riserve a pena di decadenza.

Altre questioni

Sui documenti su cui l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad iscrivere le riserve afferenti l'illegittimità della sospensione dei lavori nelle differenti ipotesi in cui essa sia originaria o sopravvenuta.
e altre 2 questioni

Tribunale di Latina, 7 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 giugno 2025

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla decorrenza degli interessi sulle riserve che afferiscono a pretese risarcitorie negli appalti pubblici.

Altre questioni

Sul soggetto in capo a cui, in caso di appalto pubblico affidato ad un consorzio di cooperative eseguito mediante una consorziata esecutrice, maturano i requisiti di capacità tecnica e professionale derivanti dall'appalto: consorzio o consorziata esecutrice?
e altre 1 questioni

Tribunale di Messina, 27 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 9 giugno 2025

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1224 (Danni nelle operazioni pecuniarie) D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità dalla disciplina civilistica in tema di responsabilità del debitore e di interessi moratori al caso di ritardo della p.a. nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie, anche qualora non risulti emesso il relativo titolo di spesa previsto dalle procedure di contabilità pubblica.

Altre questioni

Sulla disciplina degli interessi applicabile al caso della ritardata erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 3 della l. 741/1981 in tema di appalto di opere pubbliche.
e altre 1 questioni

Tribunale di Nocera Inferiore, 20 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 maggio 2025

Tribunali D.Lgs. 267.2000 Art. 191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) CODICE CIVILE. Art. 2041 (Azione generale di arricchimento) Riservato agli abbonati

Sull'interpretazione della nozione “consentire” contenuta nel co. 4 dell'art. 23 del d.l. 66/1989 convertito in l. 144/1989 che, in tema di debiti fuori bilancio degli enti locali, dispone l'insorgenza del rapporto obbligatorio in capo all'amministratore o al funzionario che abbia consentito la prestazione.

Altre questioni

Sulla sorte del contratto siglato da un ente locale laddove manchi l'impegno di spesa e/o l'attestazione della copertura finanziaria e sul soggetto nei cui confronti, in tal caso, intercorre il rapporto obbligatorio con il privato che abbia eseguito la prestazione.
e altre 3 questioni

Tribunale di Frosinone, 29 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 marzo 2025

Tribunali Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla derogabilità del foro territorialmente competente in materia di obbligazioni in cui il debitore coincida con un ente pubblico.

Altre questioni

Sulla responsabilità della stazione appaltante che, a seguito del ritardato finanziamento da parte di un altro ente pubblico, ritardi il pagamento all'appaltatore.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 30 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 marzo 2025

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 144 (Interessi per ritardato pagamento). Art. 30 554.99 D.LGS 163.2006. Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sulla disciplina degli interessi legali e moratori negli appalti di lavori pubblici nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.m. 145/2000.

Altre questioni

Premessa l'evoluzione normativa in materia di revisione dei prezzi nei lavori pubblici dal dopoguerra al d.lgs. 163/2006, sulla ratio e sul funzionamento dell'istituto dell'appalto pubblico a prezzo chiuso.
e altre 1 questioni

Tribunale di Caltagirone, 20 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 febbraio 2025

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere della stazione appaltante di eccepire tempestivamente la decadenza per le riserve iscritte tardivamente dall'appaltatore.

Altre questioni

Sulle ipotesi idonee a legittimare l'iscrizione delle riserve.
e altre 3 questioni

Tribunale di Monza, 7 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 febbraio 2025

Corti di Appello D.LGS 231.2002 D.P.R. 207.2010. Art. 144 (Interessi per ritardato pagamento). Art. 30 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità del d.lgs. 231/2002, in tema di decorrenza automatica degli interessi moratori pur in assenza di formale costituzione in mora del debitore, ai contratti d'appalto pubblico, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di quella comunitaria.

Corte d'Appello di Roma, 27 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 febbraio 2025

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla (non) rilevabilità d'ufficio della decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve in tema di appalti pubblici.

Altre questioni

Premessa la ratio dell'istituto delle riserve, sull'onere dell'appaltatore di provare i fatti posti a fondamento delle riserve.
e altre 3 questioni

Tribunale di Reggio Calabria, 2 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla possibilità, nella vigenza dell'art. 241 del d.lgs. 163/2006 come modificato dalla l. 190/2012, che l'autorizzazione della p.a. di una clausola compromissoria in un contratto d'appalto pubblico intervenga successivamente al bando di gara o all'invito e sulla (im)possibilità di configurare la delibera di approvazione del contratto quale autorizzazione.

Altre questioni

Sulla (ir)retroattività dell'abrogazione dell'art. 241, co. 1 del d.lgs. 163/2006 così come modificata dalla l. 190/2012, concernente la necessità dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante della clausola compromissoria contenuta in un contratto d'appalto pubblico, intervenuta con il d.lgs. 50/2016.
e altre 3 questioni

Tribunale di Larino, 13 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 gennaio 2025

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul criterio di determinazione dell'equivalente monetario della restitutio in integrum dovuta all'appaltatore per le opere già realizzate a seguito della risoluzione giudiziale di un contratto d'appalto pubblico: valore venale ai prezzi del libero mercato o corrispettivo originariamente pattuito?

Altre questioni

Sulla natura della somma liquidata all'appaltatore a titolo di restitutio in integrum per le opere già realizzate a seguito di risoluzione giudiziale di contratto d'appalto pubblico e sul momento in cui, in tal caso, sorge in capo al appaltatore il diritto ad ottenere il pagamento della somma.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Salerno, 16 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 dicembre 2024

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la natura e la ratio dell'istituto delle riserve in materia di appalti pubblici, sul procedimento da seguire per la corretta apposizione delle riserve, nella vigenza della l. 2248/1865 all. F e dei relativi regolamenti 350/1895 e 1063/1962, con particolare riguardo alla possibilità di iscrivere le riserve in documenti diversi da quelli contabili.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità di riconoscere all'appaltatore la rivalutazione monetaria sulle somme ad esso dovute dalla stazione appaltante a titolo di riserva in materia di appalti pubblici.

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 19 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 19 novembre 2024

Corti di Appello Trasporto pubblico locale D.LGS 231.2002 Riservato agli abbonati

Sui casi in cui i contratti di servizio pubblico per la fornitura e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale devono essere qualificati come concessione di servizi, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al reg. 2007/1370/CE, o come appalti pubblici, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,…

Altre questioni

Sull'applicabilità degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 al ritardo nei pagamenti in materia di trasporto pubblico locale e sulla (non) necessità di costituire in mora il debitore.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Campobasso, 31 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 novembre 2024

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto in capo alla p.a. committente di rilevare e contestare l'intempestività delle riserve apposte dall'appaltatore.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità di qualificare la sottoscrizione, da parte dell'appaltatore, di un atto di sottomissione alle varianti in corso d'opera pubblica quale rinuncia alle riserve già avanzate.
e altre 2 questioni

Tribunale di Bologna, 4 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 novembre 2024

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che richieda il risarcimento del danno da mancato guadagno per le opere non eseguite e del danno curriculare in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione applatante e sulla (im)possibilità per l'appaltatore di ottenere la liquidazione di siffatti danni in via equitativa.

Altre questioni

Sull'obbligo della p.a. committente, in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione appaltante, di corrispondere all'appaltatore il valore venale delle opere già eseguite e sul momento che deve essere preso a riferimento ai fini della valutazione del predetto valore venale.
e altre 3 questioni

Tribunale di Palermo, 21 giugno 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 ottobre 2024

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sugli atti, anche differenti dal registro di contabilità, sui quali l'appaltatore può iscrivere le riserve e sul momento a partire dal quale decorre il termine, a pena di decadenza, per l'iscrizione delle predette riserve anche nel caso in cui non sia ancora noto il quantum della pretesa.

Altre questioni

Sulle conseguenze del ritardo nel collaudo da parte della stazione appaltante e sulle facoltà poste in capo all'appaltatore che intenda richiedere il pagamento del prezzo dell'appalto pubblico ed il risarcimento dei maggiori oneri sostenuti.
e altre 2 questioni

Tribunale di Roma, 12 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 settembre 2024