Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

D.M. 7 marzo 2018 n. 49

8 articoli su questo argomento.

8 articoli · tutti gli argomenti

Corti di Appello D.M. 7 marzo 2018 n. 49 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Se negli appalti pubblici retti dal d.m. 49/2018 sia consentita una formulazione delle riserve svincolata da limiti temporali o sia consentito prevederla nella lex specialis di gara.

Altre questioni
  • Sui requisiti minimi di determinatezza delle riserve.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Venezia, 27 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 ottobre 2026
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 159 (Proroghe). Art. 26 145.00 D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Riservato agli abbonati

Premessa la non automaticità della proroga dei termini di conclusione di lavori pubblici in caso di approvazione di varianti, sui casi in cui la proroga deve essere disposta.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra variante in corso d'opera e mera proposta migliorativa, avuto particolare riguardo ai contenuti che deve avere la disciplina di gara ai fini dell'ammissibilità delle varianti.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Milano, 18 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 settembre 2026
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la finalità dell'istituto delle riserve, sulla (im)possibilità per l'appaltatore pubblico di avanzare pretese concernenti pregiudizi non oggetto di tempestiva riserva.

Altre questioni
  • Sulle modalità di iscrizione delle riserve concernenti fatti produttivi di danno continuativo.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Milano, 25 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 agosto 2026
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la finalità dell'istituto delle riserve, sulla (im)possibilità per l'appaltatore pubblico di avanzare pretese concernenti pregiudizi non oggetto di tempestiva riserva.

Altre questioni
  • Sulle modalità di iscrizione delle riserve concernenti fatti produttivi di danno continuativo.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Milano, 25 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 luglio 2026
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 148 (Direttore Lavori). Art. 124 554.99 D.M. 7 marzo 2018 n. 49 Riservato agli abbonati

Premessi i limiti e le procedure con cui il direttore dei lavori può disporre modifiche al progetto esecutivo alla luce dell'art. 5 dell'All.

Altre questioni
  • II.14 al d.lgs. 36/2023, sulla (im)possibilità per l'appaltatore di opere pubbliche di richiedere compensi o indennizzi alla stazione appaltante per l'esecuzione di varianti disposte dal direttore dei lavori senza la previa autorizzazione della medesima stazione appaltante.
Corte d'Appello di Messina, 17 luglio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 gennaio 2026
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto in capo alla p.a. committente di rilevare e contestare l'intempestività delle riserve apposte dall'appaltatore.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità di qualificare la sottoscrizione, da parte dell'appaltatore, di un atto di sottomissione alle varianti in corso d'opera pubblica quale rinuncia alle riserve già avanzate.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Bologna, 4 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 novembre 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) CODICE CIVILE. Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili) Riservato agli abbonati

Sulla responsabilità solidale della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori per i danni derivanti dai vizi nell'esecuzione dell'opera in materia di appalti.

Altre questioni
  • Sull'accertamento che il giudice di merito è tenuto a svolgere circa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1669 c.c. o di cui agli artt. 1667 c.c. e 1668 c.c. in materia di appalti.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Siracusa, 9 novembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 marzo 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 153 (Giorno e termine per la consegna). Art. 129 554.99 D.M. 7 marzo 2018 n. 49 Riservato agli abbonati

Sulla ratio della clausola di un contratto d'appalto pubblico che prevede la limitazione dell'indennizzo dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore in caso di recesso legittimo per ritardo nella consegna dei lavori.

Altre questioni
  • Sulla quantificazione degli indennizzi da riconoscere all'appaltatore, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, ove egli eserciti legittimamente il recesso per ritardo nella consegna dei lavori da parte della stazione appaltante in materia di appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Ascoli Piceno, 21 novembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 marzo 2024