Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00

485 articoli su questo argomento.

485 articoli · pagina 5 di 17 · tutti gli argomenti

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui termini e sulle modalità con cui l'appaltatore che intenda avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni a qualsiasi titolo è tenuto ad iscrivere le riserve in tema di appalto pubblico, con particolare riguardo alle situazioni potenzialmente dannose.

Altre questioni
  • Sull'obbligo dell'appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche pubblico, e sulle conseguenze della mancata osservanza di predetto obbligo.
Tribunale di Napoli, 11 dicembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 marzo 2024
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sui termini e sulle modalità con cui, nella vigenza del R.D. 350/1895, l'appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere le riserve in tema di appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sui termini entro cui, nella vigenza del R.D. 350/1895, l'appaltatore ha l'onere di iscrivere riserva ove pretenda un maggior compenso a causa dei pregiudizi subiti per la sospensione dei lavori disposta o protratta dalla p.a. committente.
Corte d'Appello di Napoli, 9 ottobre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 febbraio 2024
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità di ottenere il risarcimento per danno da ritardo in caso di corresponsabilità tra le parti in materia di appalto.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'appaltatore di far valere le pretese relative ai pregiudizi sofferti ed ai costi affrontati ove manchi l'apposizione della relativa riserva.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Napoli, 7 settembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 febbraio 2024
Corti di Appello Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla necessità per l'attore appellante di evocare nel giudizio d'appello il terzo chiamato in garanzia dal convenuto.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità dell'art. 129, co. 8 del d.p.r. 554/1999, oggi art. 157 del d.p.r. 207/2010, che esclude la possibilità per l'appaltatore di risolvere il contratto d'appalto pubblico con le modalità civilistiche, al caso della consegna parziale dei lavori e sulla ratio della norma.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Napoli, 25 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 gennaio 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulle conseguenze e sui diritti dell'appaltatore in caso di protrazione della sospensione legittima dei lavori di un appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla sorte delle riserve in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 2 agosto 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 gennaio 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui documenti sui quali l'appaltatore è tenuto ad iscrivere tempestivamente le riserve, anche non immediatamente quantificabili, con particolare riguardo al caso in cui prima del registro di contabilità risultino altri atti relativi all'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano la sospensione dei lavori di un appalto pubblico con particolare riguardo alla necessità di approvare una perizia di variante.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 1 agosto 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 gennaio 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui documenti e sulle modalità con cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve ai fini della loro validità in materia di appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle pretese che possono essere oggetto di riserva in materia di appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 28 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 gennaio 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla disciplina concernente le attività di Protezione Civile, con particolare riguardo alla struttura commissariale cui spettano le competenze in caso di situazioni emergenziali e sui soggetti che, anche ai fini dell'individuazione della legittimazione attiva e passiva, subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla predetta struttura alla scadenza dello stato di emergenza.

Altre questioni
  • Sulla forma vincolata dei contratti d'appalto pubblici e sulla (ir)rilevanza della delibera autorizzativa del competente organo pubblico ai fini di attribuire forma scritta al negozio.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Catanzaro, 24 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 dicembre 2023
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) D.LGS 50.2016. Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) Riservato agli abbonati

Sugli elementi idonei ad escludere la sussistenza dell'appalto c.d. “a regia”.

Altre questioni
  • Sulla natura di eccezione delle deduzioni con cui la stazione appaltante pubblica contesta la tardività, irritualità ed illegittimità dell'aumento degli importi richiesti dall'appaltatore mediante riserve in materia di appalto pubblico.
Tribunale di Bologna, 24 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 novembre 2023
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle modalità di corretta iscrizione delle riserve in materia di appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sulle modalità e sui termini entro cui, a pena di decadenza, l'amministrazione appaltante è tenuta a rilevare l'intempestività delle riserve.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Taranto, 18 maggio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 30 ottobre 2023
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore con riferimento alle pretese economiche esplicate nelle riserve regolarmente apposte.

Altre questioni
  • Sull'(in)ammissibilità della domanda di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico o di risarcimento relativa ad una riserva apposta per tardiva consegna dei lavori ove l'appaltatore non abbia preventivamente esercitato il diritto di recesso nella vigenza dell'art. 153 del d.p.r. 207/2010.
Tribunale di Sassari, 12 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 30 ottobre 2023
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 240-bis (Definizione delle riserve) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'interpretazione dell'art. 240 bis del d.lgs. 163/2006 in tema di ammissibilità della domanda dell'appaltatore volta a far valere, nei confronti della stazione appaltante pubblica, pretese relative a riserve che superino il 20% dell'importo previsto in un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla rilevabilità dell'intempestività delle riserve ai fini della declaratoria di decadenza dell'appaltatore dal diritto di farle valere in giudizio.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Roma, 15 maggio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 ottobre 2023
Corti di Appello Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla facoltà per l'amministrazione committente, che non abbia eccepito la tardività della riserva durante l'esecuzione dei lavori, di sollevare per la prima volta in giudizio l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve.

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio in materia di tardività dell'apposizione della riserva.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Milano, 30 giugno 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 settembre 2023
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere dell'appaltatore, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, di inviare una diffida alla stazione appaltante ove intenda contestare la sopravvenuta illegittima protrazione della sospensione dei lavori, con particolare riguardo alle modalità di invio della diffida in caso di variante,…

Corte d'Appello di Firenze, 8 maggio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 settembre 2023
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul momento in cui si concretizza, in capo all'appaltatore, l'onere di dimostrare in giudizio la tempestività dell'iscrizione delle riserve in materia di appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla legittimazione ad agire nei confronti della p.a. in relazione ad un contratto d'appalto pubblico stipulato da A.T.I. ove la società mandante sia stata dichiarata fallita.
Tribunale di Roma, 28 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 settembre 2023
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) Riservato agli abbonati

Sui casi in cui possono essere proposte domande giudiziali relative all'esecuzione dell'appalto pubblico in difetto dell'approvazione del collaudo e sull'onere della prova in materia di imputabilità del ritardo all'amministrazione per il mancato compimento del collaudo.

Altre questioni
  • Sul momento in cui deve essere apposta la riserva ai fini della tempestività della medesima in relazione ai danni derivanti all'appaltatore dalla ritardata effettuazione del collaudo per colpa della p.a. in materia di appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 7 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 settembre 2023
Tribunali Giurisdizione Anomalo andamento dei lavori. In generale Riservato agli abbonati

Sui presupposti necessari ai fini della ravvisabilità della nullità della citazione ai sensi del co. 4 dell'art. 164 c.p.c., in materia di appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sui limiti posti in capo al giudice nella ricerca della prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione di parte nel processo tra appaltatore e stazione appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 31 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 31 agosto 2023
Tribunali Aggiudicazione provvisoria e definitiva D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) Riservato agli abbonati

Sull'(in)idoneità di una delibera di Giunta Comunale ad incidere sull'aggiudicazione di un appalto ove manchi un formale provvedimento di esercizio del potere di autotutela ed a determinare l'effetto privatistico del recesso da un contratto d'appalto.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra sospensione legittima ed illegittima dei lavori in materia di appalto pubblico nella vigenza dell'art. 24 del d.m. 145/2000.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Teramo, 3 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 31 agosto 2023
Tribunali Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sugli elementi idonei ad integrare la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande.

Altre questioni
  • Sugli oneri posti in capo all'Appaltatore con riferimento sia al tempo ed al luogo di iscrizione delle riserve che al contenuto ed alla formulazione delle medesime.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 28 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 agosto 2023
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 103 (garanzie definitive) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sullo svincolo della polizza fideiussoria da parte dell'Appaltatore nel caso di risoluzione di contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della Stazione Appaltante.

Altre questioni
  • Sugli effetti risarcitori e restitutori della risoluzione di contratto d'Appalto d'opera pubblica con particolare riferimento alle opere già realizzate.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 28 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 luglio 2023
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle modalità con cui l'Appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve ai fini della loro tempestività e sull'individuazione delle richieste di pagamento che devono essere effettuate mediante l'istituto delle riserve.

Altre questioni
  • Sui criteri di valutazione della residuallità dell'azione di indebito arricchimento.
Corte d'Appello di Milano, 11 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 giugno 2023
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul documento sul quale deve essere iscritta la riserva, ai fini della sua tempestività, in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle modalità con cui, a seguito dell'introduzione del d.lgs. 50/2016, può avvenire la revisione dei prezzi in materia di Appalto pubblico.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Firenze, 15 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 20 giugno 2023
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla natura delle riserve e sull'onere, posto in capo all'Appaltatore, di specificità e di tempestività dell'iscrizione delle riserve in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla risarcibilità del danno derivante dalle modifiche apportate da parte della Stazione Appaltante alle opere appaltate, e così dall'eventuale minore produttività giornaliera subita dall'Appaltatore, in materia di Appalto pubblico.
Corte d'Appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari, 6 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 giugno 2023