Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento)

344 articoli su questo argomento.

344 articoli · pagina 3 di 12 · tutti gli argomenti

Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui casi in cui l'inerzia della stazione appaltante nel predisporre una perizia in variante in corso d'opera è idonea ad integrare gli estremi del grave inadempimento in materia di appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sui criteri di quantificazione del maggiore valore delle opere il cui pagamento è dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore in caso di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico: prezzo contrattualmente pattuito o valore venale ai prezzi di libero mercato?
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Milano, 29 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 novembre 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 175 (Lavori d'urgenza) D.Lgs. 267.2000 Art. 191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) Riservato agli abbonati

Premessa la disciplina che regola i lavori di somma urgenza effettuati per conto degli enti locali nella vigenza del d.lgs. 50/2016, sulla nullità degli incarichi affidati d'urgenza da un Comune ad un'impresa ove il consiglio comunale non adotti il provvedimento di riconoscimento della spesa nei termini indicati dall'art. 191, co. 3 TUEL.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'appaltatore di agire ex art. 2041 c.c. nei confronti di un ente locale per cui abbia eseguito dei lavori commissionati in violazione dell'iter prescritto dall'art. 191 TUEL e sulla (im)possibilità per il g.o. di condannare la p.a. a riconoscere un debito fuori bilancio.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Napoli Nord, 27 giugno 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 novembre 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che richieda il risarcimento del danno da mancato guadagno per le opere non eseguite e del danno curriculare in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione applatante e sulla (im)possibilità per l'appaltatore di ottenere la liquidazione di siffatti danni in via equitativa.

Altre questioni
  • Sull'obbligo della p.a. committente, in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione appaltante, di corrispondere all'appaltatore il valore venale delle opere già eseguite e sul momento che deve essere preso a riferimento ai fini della valutazione del predetto valore venale.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Palermo, 21 giugno 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 ottobre 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premessa la derogabilità delle norme di cui ai co. 4 e 5 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, sulla validità della clausola risolutiva espressa apposta in un contratto d'appalto pubblico a favore della p.a. in caso di specifici inadempimenti dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Premessa la natura di contratto autonomo di garanzia della cauzione prestata dal concessionario pubblico alla p.a. concedente e la modalità con cui la garanzia può essere escussa, sull'obbligo del garante di effettuare il pagamento richiesto dalla p.a. anche in assenza di verifica dell'inadempimento del concessionario - salva l'exceptio doli - e sull'onere probatorio posto in capo al garante circa l'esatto adempimento del debitore.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Milano, 22 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 ottobre 2024
Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in tema di risoluzione anticipata di un contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. per inadempimento dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Sui presupposti e sulla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore idonei a fondare la dichiarazione di risoluzione del contratto d'appalto pubblico da parte della p.a. ai sensi dell'art. 108, co. 3 del d.lgs. 50/2016 e sulle caratteristiche di siffatta risoluzione rispetto a quella prevista dal codice civile.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Piacenza, 14 giugno 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 ottobre 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulla facoltà dell'appaltatore di invocare dinanzi al giudice ordinario la risoluzione del contratto d'appalto pubblico in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale, pur in presenza di un successivo provvedimento della p.a. committente di rescissione del contratto d'appalto pubblico,…

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'appaltatore, in caso di inadempimento della stazione appaltante pubblica all'obbligo di tempestiva consegna dei lavori, di ricorrere ai rimedi ordinari previsti per l'inadempimento delle obbligazioni e sul diverso rimedio configurato in tal caso a favore dell'appaltatore dal d.p.r. 1963/1962 e dai successivi d.p.r. n. 554/1999 e d.p.r. n. 207/2010, anche ai fini del diritto al compenso per i maggiori oneri sopportati a causa del ritardo.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Salerno, 24 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 settembre 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla necessità che le riserve apposte dall'appaltatore in relazione ad un appalto pubblico siano specifiche e sulle modalità con cui le riserve devono essere esplicitate ove manchi il registro di contabilità.

Altre questioni
  • Premessa la disamina dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, sui presupposti necessari ai fini dell'escussione della garanzia definitiva prestata dall'appaltatore in relazione ad un contratto d'appalto pubblico con particolare riguardo al caso in cui sia stata pattuita la clausola “entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta” .
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Savona, 8 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 settembre 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sugli elementi che il giudice è tenuto a considerare nella valutazione comparativa dei comportamenti di committente e appaltatore ove ambedue chiedano la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'altro contraente.

Altre questioni
  • Sulla natura autoritativa del provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto pubblico prevista dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e sulla facoltà dell'appaltatore di contestarne la legittimità dinanzi al giudice ordinario.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Vicenza, 3 marzo 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 luglio 2024
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Riservato agli abbonati

Sul criterio a cui deve improntarsi il dovere di diligenza del committente nei confronti dell'appaltatore, con particolare riguardo al caso in cui vengano rinvenuti elementi imprevisti sul luogo in cui deve eseguirsi l'appalto nella vigenza del d.p.r. 554/1999 e del d.m. 145/2000.

Altre questioni
  • Sull'obbligo della p.a. committente di elaborare le varianti in corso d'opera necessarie all'ultimazione dei lavori e sulle conseguenze della mancata adozione delle predette varianti.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Catanzaro, 26 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 luglio 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 153 (Giorno e termine per la consegna). Art. 129 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99 Riservato agli abbonati

Premessa la disamina giuridica della consegna dei lavori all'appaltatore di opere pubbliche, sulla disciplina applicabile nell'ipotesi della mancata, tardiva o parziale consegna dei lavori da parte della p.a. con particolare riguardo ai rimedi esperibili dall'appaltatore per sciogliersi dal vincolo contrattuale ed ottenere il risarcimento del danno.

Altre questioni
  • Sulla natura di debito di valore delle spese sostenute dall'appaltatore per il materiale di cantiere e per il mantenimento della polizza fideiussoria in caso di mancata, tardiva o parziale consegna dei lavori da parte della p.a..
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Trani, 23 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 giugno 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui presupposti richiesti ai fini della valida rescissione del contratto d'appalto pubblico da parte della p.a. ai sensi dell'art. 340 della l. 2248/1865, all. F.

Altre questioni
  • Sulla natura di mutatio libelli della deduzione, operata nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originariamente posto alla base della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Napoli, 9 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 maggio 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'obbligo del Giudice di tenere conto delle difese proposte dal contraente di un contratto d'appalto nei cui confronti sia stata richiesta la risoluzione per inadempimento, anche in mancanza di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c.

Altre questioni
  • Sugli elementi rilevanti ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento idonea a legittimare la risoluzione dei contratti d'appalto e, in generale, dei contratti a prestazioni corrispettive.
Tribunale di Ancona, 26 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 maggio 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1460 (Eccezione d'inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul riparto dell'onere probatorio tra creditore e debitore in materia di adempimento delle obbligazioni, con particolare riguardo al caso in cui venga sollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..

Altre questioni
  • Sulla facoltà della p.a. di risolvere unilateralmente i contratti d'appalto pubblico.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Rieti, 15 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 maggio 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1460 (Eccezione d'inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui criteri cronologico e proporzionale che il Giudice deve utilizzare ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di inadempimento, con particolare riguardo al caso in cui essa venga sollevata dalla stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore che richieda il pagamento delle opere solo parzialmente realizzate in esecuzione di un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sui presupposi della risoluzione del contratto per inadempimento.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Venezia, 14 dicembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 aprile 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sui limiti dell'indagine del Giudice circa la legittimità della risoluzione del contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. committente per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 del s.lgs. 163/2006.

Altre questioni
  • Sulla valutazione cui è tenuto il giudice in caso di inadempimenti contrattuali reciproci.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Torre Annunziata, 15 dicembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 aprile 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 106 (Disposizioni preliminari). Art. 71 554.99 CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla responsabilità che l'art. 106 del d.p.r. 207/2010 pone in capo all'impresa che presenti un'offerta per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici e sull'onere dell'appaltatore di analizzare gli elaborati predisposti dalla p.a.

Altre questioni
  • Sull'obbligo dell'appaltatore di verificare le caratteristiche del suolo sul quale devono eseguirsi i lavori di un appalto di lavori pubblici e di eventualmente correggere il progetto fornitogli dal committente.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Busto Arsizio, 19 dicembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 aprile 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 153 (Giorno e termine per la consegna). Art. 129 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità per l'appaltatore che, nell'ipotesi di mancata o tardiva consegna dei lavori da parte della p.a, non abbia esercitato la facoltà di recesso ai sensi del d.p.r. 1063/1962, di risolvere il contratto d'appalto pubblico ai sensi degli artt. 1453 c.c. e 1454 c.c. e di avanzare qualunque pretesa risarcitoria.

Tribunale di Latina, 5 dicembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 marzo 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Riservato agli abbonati

Sulla contrarietà al principio di buona fede ex art. 1375 c.c. della condotta con cui la stazione appaltante, dopo aver invitato l'appaltatore a comunicarle il recesso dal contratto d'appalto pubblico per cause di forza maggiore prospettando la non applicazione di penali, ricevuta la predetta comunicazione risolva unilateralmente il contratto per inadempimento.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità di risolvere il contratto d'appalto pubblico per eccessiva onerosità sopravvenuta in mancanza di collaborazione tra le parti volta all'adozione di varianti in corso d'opera nella vigenza del d.lgs. 50/2016.
Tribunale di Pavia, 6 ottobre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 febbraio 2024
Corti di Appello Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla necessità per l'attore appellante di evocare nel giudizio d'appello il terzo chiamato in garanzia dal convenuto.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità dell'art. 129, co. 8 del d.p.r. 554/1999, oggi art. 157 del d.p.r. 207/2010, che esclude la possibilità per l'appaltatore di risolvere il contratto d'appalto pubblico con le modalità civilistiche, al caso della consegna parziale dei lavori e sulla ratio della norma.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Napoli, 25 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 gennaio 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulle conseguenze e sui diritti dell'appaltatore in caso di protrazione della sospensione legittima dei lavori di un appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla sorte delle riserve in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 2 agosto 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 gennaio 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla disciplina concernente le attività di Protezione Civile, con particolare riguardo alla struttura commissariale cui spettano le competenze in caso di situazioni emergenziali e sui soggetti che, anche ai fini dell'individuazione della legittimazione attiva e passiva, subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla predetta struttura alla scadenza dello stato di emergenza.

Altre questioni
  • Sulla forma vincolata dei contratti d'appalto pubblici e sulla (ir)rilevanza della delibera autorizzativa del competente organo pubblico ai fini di attribuire forma scritta al negozio.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Catanzaro, 24 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 dicembre 2023
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sui limiti del giudicato concernente la domanda di condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista in caso di inadempimento di un contratto d'appalto e sulla (in)dipendenza tra questa e la domanda di risoluzione del contratto stesso per il ritardo nell'adempimento.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità dell'art. 1384 c.c., in tema di riduzione ad equità della clausola penale, alle clausole penali stipulate in relazione ad appalti pubblici e sugli elementi che il giudice deve valutare ai fini di predetta riduzione ad equità.
Corte d'Appello di Cagliari, 24 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 novembre 2023
Corti di Appello Giurisdizione D.LGS 50.2016. Art. 103 (garanzie definitive) Riservato agli abbonati

Sulle modalità di proposizione della domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, con particolare riguardo all'onere di chiedere il differimento dell'udienza.

Altre questioni
  • Sull'assimilabilità, ai fini dell'estinzione della garanzia fideiussoria prestata per l'esecuzione di un appalto pubblico, della risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore al caso dell'omissione o ritardo della p.a. appaltante nell'effettuazione del collaudo e nell'approvazione del relativo certificato.
Corte d'Appello di Venezia, 18 maggio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 novembre 2023
Corti di Appello Consulenza Tecnica CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla sindacabilità della scelta del C.T.U. da parte del giudice, con particolare riguardo al caso in cui sia incaricato un consulente non iscritto in alcun albo.

Altre questioni
  • Sull'obbligo del giudice civile di considerare le argomentazioni difensive che si fondino sulle prove assunte in un processo penale o sulla motivazione di una sentenza penale che concerne la stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Roma, 1 giugno 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 novembre 2023