Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione)

154 articoli su questo argomento.

154 articoli · pagina 3 di 6 · tutti gli argomenti

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui presupposti del rimedio risolutorio previsto dall'art. 136 del d.lgs. 163/2006 in materia di appalto pubblico e sulle differenze con l'azione generale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 e ss. c.c..

Altre questioni
  • Sulle modalità di reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore ove egli abbia parzialmente realizzato delle opere in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a. committente.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Napoli, 18 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 ottobre 2023
Tribunali Aggiudicazione provvisoria e definitiva D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) Riservato agli abbonati

Sull'(in)idoneità di una delibera di Giunta Comunale ad incidere sull'aggiudicazione di un appalto ove manchi un formale provvedimento di esercizio del potere di autotutela ed a determinare l'effetto privatistico del recesso da un contratto d'appalto.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra sospensione legittima ed illegittima dei lavori in materia di appalto pubblico nella vigenza dell'art. 24 del d.m. 145/2000.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Teramo, 3 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 31 agosto 2023
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 103 (garanzie definitive) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sullo svincolo della polizza fideiussoria da parte dell'Appaltatore nel caso di risoluzione di contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della Stazione Appaltante.

Altre questioni
  • Sugli effetti risarcitori e restitutori della risoluzione di contratto d'Appalto d'opera pubblica con particolare riferimento alle opere già realizzate.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 28 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 luglio 2023
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'effetto recuperatorio e liberatorio rispetto alle prestazioni eseguite e da eseguire della sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento con particolare riguardo al caso della risoluzione di contratto d'Appalto per colpa dell'Appaltatore.

Altre questioni
  • Sulla nozione di prova nuova indispensabile che ne rende ammissibile la produzione in appello.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Milano, 6 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 giugno 2023
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulle modalità con cui la Stazione Appaltante può deliberare la risoluzione di un contratto d'Appalto pubblico per ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006.

Altre questioni
  • Sul soggetto su cui ricade l'onere probatorio circa la sopravvenienza di un fatto che ha reso oggettivamente impossibile l'esecuzione della prestazione ove si controverta della risoluzione di un contratto d'Appalto pubblico per inadempimento ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Cosenza, 26 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 giugno 2023
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sui limiti all'ammissibilità del cumulo tra la domanda di risarcimento del danno per inadempimento e quella concernente la penale per il ritardo avvita dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore ritenuto inadempiente.

Corte d'Appello di Bari, 28 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 giugno 2023
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla natura del provvedimento della P.A. di risoluzione del contratto d'Appalto pubblico, sul rapporto tra il suddetto provvedimento e la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 e ss. c.c. e sulle valutazioni a cui è tenuto il Giudice nel caso in cui la legittimità di tale provvedimento venga contestata dall'Appaltatore.

Altre questioni
  • Sulle modalità e sui criteri con cui il Giudice è tenuto a valutare la gravità dell'inadempimento contrattuale.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Catanzaro, 22 febbraio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 maggio 2023
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1454 (Diffida ad adempiere) D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Riservato agli abbonati

Sulla facoltà del contraente che abbia intimato all'altro diffida ad adempiere, fissando un termine allo spirare del quale il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, di rinunciare all'effetto risolutivo anche dopo la scadenza del termine indicato.

Altre questioni
  • Sulle peculiarità del recesso unilaterale dal contratto d'Appalto da parte della P.A. e sui diritti dell'Appaltatore.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di L'Aquila, 9 novembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 febbraio 2023
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla legittimità della domanda di risoluzione del contratto d'Appalto pubblico proposta dall'Appaltatore secondo le regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale nel caso in cui l'Amministrazione committente si sia avvalsa della facoltà di rescindere dal medesimo rapporto con un proprio atto amministrativo.

Altre questioni
  • Sulla natura della consulenza tecnica d'ufficio.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Salerno, 10 agosto 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 dicembre 2022
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle ragioni idonee a legittimare l'ordine di sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico: in particolare, la necessità sopravvenuta di approvare una perizia di variante.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra la facoltà dell'Appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto d'Appalto pubblico senza indennità in caso di legittima sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107, co. 2 del d.lgs. 50/2016 ed i rimedi esperibili in caso di illegittima sospensione dei lavori dovuta a fatto imputabile alla Stazione Appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 22 luglio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 novembre 2022
Corti di Appello Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sul'interpretazione degli artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c. in tema di ammissibilità dell'appello.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto in caso di sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione per fatto imputabile alla stessa Stazione Appaltante in materia di Appalto Pubblico.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Napoli, 16 settembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 novembre 2022
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Riservato agli abbonati

Sugli elementi che determinano la necessità di approvare una perizia in variante per l'esecuzione di lavori aggiuntivi in materia di Appalto pubblico: il potere del Direttore dei Lavori di valutare gli aggiustamenti progettuali occorrenti in corso d'opera, per i quali non sia necessaria l'approvazione di apposita perizia in variante, e la forma con cui il suddetto potere deve essere esercitato.

Altre questioni
  • Sulla (in)sufficienza del solo elemento della non modifica dell'importo del contratto al fine di escludere la necessità di approvare apposita perizia in variante per l'esecuzione di lavori aggiuntivi in materia di Appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Napoli, 22 giugno 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 ottobre 2022
Tribunali Fallimento CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla differenza, nel giudizio promosso dalla curatela dell'appaltatore avverso i debitori del fallito, tra eccezione riconvenzionale di compensazione e domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento o alla condanna di pagamento.

Altre questioni
  • Sull'esame cui è tenuto il Giudice ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Roma, 20 giugno 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 ottobre 2022
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 38, lett. B (Misure di prevenzione antimafia) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sull'imputabilità dell'inadempimento nel caso di interdittiva antimafia disposta nei confronti dell'Appaltatore.

Altre questioni
  • Sull'individuazione del momento di cessazione della garanzia prestata dall'Appaltatore a favore della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006: in particolare, il caso di risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore.
Tribunale di Napoli, 23 maggio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 luglio 2022
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle pretese economiche per le quali l'Appaltatore è tenuto ad iscrivere tempestiva riserva in tema di Appalto di opere pubbliche: in particolare, le pretese di risarcimento del danno conseguenti all'invalidità od all'estinzione del rapporto contrattuale.

Altre questioni
  • Sulla disciplina che regola il risarcimento dei danni subiti dall'Appaltatore in conseguenza della risoluzione del contratto d'Appalto causata dall'illegittima protrazione della sospensione dei lavori da parte della Stazione Appaltante.
Tribunale di Taranto, 5 aprile 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 giugno 2022
Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto a carico del deducente circa i fatti dedotti per la prima volta in appello in contestazione delle pretese altrui, in particolare nel rapporto tra Stazione Appaltante e appaltatore.

Altre questioni
  • Sulla non ostatività della risoluzione del contratto d'Appalto per inadempimento dell'Appaltatore al diritto di quest'ultimo a ricevere il compenso per le opere regolarmente realizzate.
Tribunale di Ancona, 16 marzo 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 maggio 2022
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulla quantificazione del risarcimento del lucro cessante causato ai danni dell'Appaltatore nel caso di illegittima risoluzione unilaterale di contratto d'Appalto pubblico da parte della Stazione Appaltante.

Altre questioni
  • Sugli elementi che l'Appaltore deve allegare ai fini del risarcimento da perdita di “chance” in materia di Appalti pubblici.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Catanzaro, 14 febbraio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 aprile 2022
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione in materia di risoluzione di contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della Stazione Appaltante laddove quest'ultima abbia contestualmente attivato la risoluzione in danno a carico dell'Appaltatore.

Altre questioni
  • Sui criteri giudiziali di valutazione dei comportamenti di Committente ed Appaltatore in caso di reciproci inadempimenti di contratto d'Appalto pubblico ai fini della risoluzione.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Cosenza, 11 gennaio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 febbraio 2022
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità dell'istituto della riserva alle pretese dell'Appaltatore derivanti dall'inadempimento della Stazione Appaltante nel caso di risoluzione di contratto d'Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla valutazione giudiziale del contegno delle parti nel caso di risoluzione autoritativa del contratto d'Appalto pubblico da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 340, co. 2 della l. 2248/1865, all. F.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Ancona, 3 gennaio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 febbraio 2022
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 161 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato). Art. 134 554.99 CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'onere dell'appaltatore di rilevare omissioni e carenze del progetto in fase di partecipazione alla gara e nella fase esecutiva.

Altre questioni
  • Sulle obbligazioni restitutorie e risarcitorie a carico della P.A. in caso di risoluzione di contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della Committente.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Palermo, 29 novembre 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 febbraio 2022
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulle conseguenze della risoluzione del contratto d'appalto sulle pretese oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore.

Altre questioni
  • Sulla configurabilità del danno emergente, rilevante ai fini della risoluzione di contratto d'Appalto per fatto imputabile alla P.A. committente, per aggravamento delle spese generali sotto il profilo dell'art. 20, co. 3 del D.M. 257/1895, come modificato dal DLPCPS 763/1947 e dalla circolare M.LL.PP. 741/1981.
Corte d'Appello di Catanzaro, 29 novembre 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 dicembre 2021
Corti di Appello Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 152 (Disposizioni e ordini di servizio). Art. 128 554.99 Riservato agli abbonati

Sulle facoltà attribuite al procuratore da una procura alle liti ampia e omnicomprensiva rilasciata da una Giunta Comunale.

Altre questioni
  • Sulla disciplina regionale siciliana in merito alla procura alle liti ed al conferimento dell'incarico all'avvocato da parte dei Comuni.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Palermo, 23 giugno 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 ottobre 2021