Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini

D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99

121 articoli su questo argomento.

121 articoli · pagina 1 di 5 · tutti gli argomenti

Sull'applicabilità del d.lgs. 231/2002, in tema di interessi moratori dovuti per il ritardo nei pagamenti, agli appalti di opera pubblica.

Altre questioni
  • Premessa in generale l'(im)possibilità per il committente pubblico di invocare l'esonero da responsabilità per il ritardato pagamento dei compensi all'appaltatore in caso di mancata erogazione di un finanziamento, sulla convenzione con l'ente finanziatore o sul patto con l'impresa appaltatrice che la p.a. può stipulare per escludere la predetta responsabilità.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Sciacca, 24 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 maggio 2026

Sul momento in cui sorge in capo all'appaltatore l'onere di iscrivere le riserve, sulle modalità con cui è tenuto a confermarle, sulle pretese che ne possono essere oggetto e sul requisito di specificità delle medesime.

Altre questioni
  • Sul soggetto sui cui ricade l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve e sull'onere della stazione appaltante, che intenda far valere in giudizio la tardività delle medesime, di formulare apposita eccezione di decadenza.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Roma, 2 ottobre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 31 marzo 2026

Premesse le ragioni per cui, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, può legittimamente essere disposta la sospensione dei lavori, sull'individuazione delle ragioni di pubblico interesse idonee a giustificarla.

Altre questioni
  • Sull'onere dell'appaltatore di opere pubbliche di iscrivere nel verbale di sospensione dei lavori la riserva attinente l'illegittimità della medesima sospensione e di reiterarla in ulteriori documenti, avuto riguardo alla differenza tra l'ipotesi in cui l'illegittimità sia originaria e quella in cui l'illegittimità emerga successivamente.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 8 settembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 marzo 2026

Sulla rilevabilità in giudizio della decadenza dell'appaltatore di opere pubbliche dal diritto di apporre riserve.

Altre questioni
  • Sulle differenti discipline che regolano il protrarsi della sospensione dei lavori, ed i diritti in tal caso esercitabili dall'appaltatore, nelle diverse ipotesi in cui la sospensione dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante o si sia protratta legittimamente.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Messina, 28 maggio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 ottobre 2025

Premesso l'obbligo dell'appaltatore, nella vigenza del d.p.r. 554/1999 e del d.m. 145/2000, di confermare nel conto finale le riserve formulate nel registro di contabilità durante l'esecuzione dei lavori, sulle modalità con cui l'appaltatore che abbia omesso siffatta conferma può evitare la presunzione di accettazione del conto finale e la conseguente decadenza dal diritto di far valere le…

Altre questioni
  • Sul diritto dell'appaltatore, nella vigenza sia del d.p.r. 554/1999 e del d.m. 145/2000 che del d.p.r. 207/2010, di ottenere il risarcimento delle spese generali inerenti il cantiere in caso di illegittima sospensione di lavori pubblici.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Roma, 6 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 luglio 2025

Sulle pretese dell'appaltatore di opere pubbliche che possono essere oggetto di riserva, sulle modalità e specificità con cui le riserve devono essere formulate, sul soggetto su cui ricade l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, sul presupposto necessario affinché tale onere si concretizzi e sul documento nel quale l'appaltatore deve iscrivere le riserve a pena di decadenza.

Altre questioni
  • Sui documenti su cui l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad iscrivere le riserve afferenti l'illegittimità della sospensione dei lavori nelle differenti ipotesi in cui essa sia originaria o sopravvenuta.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Latina, 7 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 giugno 2025

Premessa la natura pubblicistica del potere della p.a. di risolvere unilateralmente un contratto d'appalto pubblico, sui presupposti e sulla procedura da seguire per la risoluzione in autotutela disciplinata dall'art. 136 del d.lgs. 163/2006 con particolare riguardo al caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile all'appaltatore.

Altre questioni
  • Premessi i casi in cui la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico da parte della p.a. ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006 deve considerarsi illegittima, sulla (im)possibilità per l'appaltatore in tal caso di ottenere, oltre al risarcimento dei danni subiti, l'annullamento del provvedimento illegittimo.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Roma, 8 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 aprile 2025

Sui casi in cui, alla luce degli orientamenti ANAC e della giurisprudenza di legittimità, è possibile derogare al principio di immodificabilità del prezzo di un appalto pubblico a corpo, con particolare riguardo al caso in cui vengano eseguiti lavori aggiuntivi su richiesta della stazione appaltante ed a quello in cui siano modificati i disegni esecutivi le specifiche tecniche.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'appaltatore che abbia dichiarato di aver trovato il progetto esecutivo immune da errori e di conoscere lo stato dei luoghi di chiedere il compenso e/o il risarcimento per i costi sostenuti per le carenze progettuali di un appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Rovigo, 20 dicembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 aprile 2025

Sulla normativa applicabile al caso di sospensione dei lavori illegittima, perché disposta in assenza di circostanze esterne, straordinarie ed oggettivamente imprevedibili previste dall'art. 158 del d.p.r. 207/2010, per fatti imputabili alla stazione appaltante in tema di appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sui documenti su cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere e successivamente confermare le riserve relative ai danni derivanti da illegittima sospensione di lavori pubblici.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Milano, 20 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 9 aprile 2025

Sulla (im)possibilità per l'appaltatore che abbia richiesto ed ottenuto la sospensione di lavori, anche per fatto imputabile alla p.a., di richiedere i meccanismi risarcitori e compensativi previsti per in caso di sospensione illegittima ordinata dalla P.A..

Altre questioni
  • Premessi gli obblighi restitutori che sorgono in capo alle parti in caso di risoluzione di un contratto d'appalto anche pubblico, sul criterio di determinazione del valore delle opere realizzate dall'appaltatore: valore venale di mercato o prezzi contrattualmente pattuiti?
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Nola, 6 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 marzo 2025

Sull'onere della stazione appaltante di eccepire tempestivamente la decadenza per le riserve iscritte tardivamente dall'appaltatore.

Altre questioni
  • Sulle ipotesi idonee a legittimare l'iscrizione delle riserve.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Monza, 7 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 febbraio 2025

Sugli adempimenti che l'appaltatore deve porre in essere al fine di evitare la decadenza dal diritto di esercitare le riserve nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 e del r.d. 350/1895.

Altre questioni
  • Sul riparto dell'onere probatorio tra stazione appaltante ed appaltatore in materia di decadenza dalle riserve, con particolare riguardo alla necessità che la p.a. committente contesti la tempestività delle riserve.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Milano, 6 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che intenda dimostrare la tempestività della riserva relativa ai pregiudizi subiti per la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante ove egli abbia effettuato l'iscrizione della riserva nel verbale di ripresa dei lavori ma non anche in quello di sospensione dei lavori.

Altre questioni
  • Premessa la ratio dell'istituto della riserva, sulle modalità e tempistiche con cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve per i pregiudizi subiti a seguito della sospensione dei lavori disposta dalla p.a. committente.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Reggio Calabria, 29 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025

Sull'applicabilità delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni al caso in cui la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante dipenda da fatto imputabile alla p.a. committente, con particolare riguardo al diritto dell'appaltatore di chiedere una proroga del termine dell'ultimazione dell'opera, il rimborso delle maggiori spese sostenute,…

Altre questioni
  • Sull'individuazione delle ragioni di pubblico interesse o necessità che, ai sensi del co. 2 dell'art. 30 del d.p.r. 1063 del 1962, legittimano l'ordine di sospensione di lavori pubblici, con particolare riguardo al caso in cui soppravvenga la necessità di approvare una variante in corso d'opera.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Chieti, 6 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025

Sulla distinzione tra sospensione necessaria dei lavori e sospensione discrezionale dei lavori, che legittima l'appaltatore a sottrarsi al vincolo contrattuale, nella vigenza del d.p.r. 207/2010.

Altre questioni
  • Sul momento in cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere la riserva nei differenti casi in cui l'asserita illegittimità della sospensione sia originaria ovvero emerga in un momento successivo.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Belluno, 27 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 ottobre 2024

Sul criterio a cui deve improntarsi il dovere di diligenza del committente nei confronti dell'appaltatore, con particolare riguardo al caso in cui vengano rinvenuti elementi imprevisti sul luogo in cui deve eseguirsi l'appalto nella vigenza del d.p.r. 554/1999 e del d.m. 145/2000.

Altre questioni
  • Sull'obbligo della p.a. committente di elaborare le varianti in corso d'opera necessarie all'ultimazione dei lavori e sulle conseguenze della mancata adozione delle predette varianti.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Catanzaro, 26 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 luglio 2024

Sui documenti sui quali l'appaltatore è tenuto ad iscrivere tempestivamente le riserve, anche non immediatamente quantificabili, con particolare riguardo al caso in cui prima del registro di contabilità risultino altri atti relativi all'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano la sospensione dei lavori di un appalto pubblico con particolare riguardo alla necessità di approvare una perizia di variante.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 1 agosto 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 gennaio 2024

Sul rilievo che assume la mancata tempestiva contestazione da parte dell'Appaltatore, in sede di verbale di sospensione ovvero di ripresa dei lavori, dei presupposti giustificativi del provvedimento di sospensione dei lavori ove si faccia questione della risoluzione di contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della Stazione Appaltante per illegittima disposizione o protrazione della…

Altre questioni
  • Sulla rilevabilità della decadenza dell'Appaltatore dal diritto di proporre riserve e sull'onere probatorio posto in capo alla Stazione Appaltante circa i fatti posti a fondamento della suddetta decadenza.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Messina, 28 febbraio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 maggio 2023

Sui termini processuali per proporre eccezione di decadenza dell'Appaltatore dal diritto di formulare riserva e sulla rilevabilità d'ufficio di suddetta decadenza in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sul momento a partire dal quale sorge, in capo all'Appaltatore, l'onere di iscrivere le riserve con particolare riguardo al caso della sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Cagliari, 19 gennaio 2023. Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 aprile 2023

Sull'(in)applicabilità della disciplina degli interessi dovuti all'Appaltatore per il ritardato pagamento della P.A. ai sensi degli artt. 35 e 36 d.p.r. 1063/1962 nel caso in cui si tratti di crediti oggetto di contestazioni tra le parti.

Altre questioni
  • Sulla disciplina della sospensione dei lavori e della proroga del termine finale dei lavori nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 in materia di Appalto pubblico: in particolare, il caso in cui la sospensione o la proroga non siano imputabili ad alcuna delle parti.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Palermo, 19 dicembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 febbraio 2023

Sulle ragioni idonee a legittimare l'ordine di sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico: in particolare, la necessità sopravvenuta di approvare una perizia di variante.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra la facoltà dell'Appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto d'Appalto pubblico senza indennità in caso di legittima sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107, co. 2 del d.lgs. 50/2016 ed i rimedi esperibili in caso di illegittima sospensione dei lavori dovuta a fatto imputabile alla Stazione Appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 22 luglio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 novembre 2022

Sulle ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori: in particolare, il caso della sopravvenuta necessità di approvare una perizia di variante.

Altre questioni
  • Sui presupposti della richiesta dello scioglimento del contratto d'Appalto pubblico da parte dell'Appaltatore in caso di sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità e sul diritto dell'Appaltatore stesso alla refusione dei maggiori oneri nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Roma, 13 giugno 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 settembre 2022

Sui termini processuali per proporre eccezione di decadenza dell'Appaltatore dal diritto di formulare riserva e sulla rilevabilità d'ufficio di suddetta decadenza in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla configurabilità della “causa di forza maggiore”, ai sensi dell'art. 30, co. 1 del d.p.r. 1063/1962, in caso di rinvenimento di reperti archeologici durante l'esecuzione di un Appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Messina, 24 dicembre 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 aprile 2022

Sull'individuazione delle ragioni di pubblico interesse o necessità idonee a legittimare l'ordine di sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze dell'illegittima sospensione dei lavori dovuta a fatto imputabile all'Ente committente.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 1° febbraio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 aprile 2022

Sull'obbligo dell'Amministrazione Committente di predisporre un dettagliato progetto esecutivo in materia di Appalto di opere pubbliche.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze della sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione Committente per un fatto alla stessa imputabile in materia di Appalto pubblico.
Corte d'Appello di Venezia, 23 febbraio 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 ottobre 2021

Sui limiti di efficacia della rinuncia dell'Appaltatore all'indennizzo degli oneri derivanti dalla futura sospensione dei lavori;

Altre questioni
  • Sui casi in cui permane il diritto dell'Appaltatore alla refusione dei maggiori oneri per il prolungamento della sospensione dei lavori oltre il termine di sei mesi nonostante l'Amministrazione non si opponga allo scioglimento del contratto ai sensi dell'art.30 del D.P.R. 1063/1962;
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Reggio Calabria, 12 aprile 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 maggio 2021