CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento)

Tribunali Giurisdizione D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul giudice competente in materia di provvedimento della p.a. di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni

Sulla disamina degli effetti conseguenti all'atto di consegna di lavori pubblici e sui termini che dal medesimo iniziano a decorrere, avuto riguardo al caso di consegna parziale ed a quello in cui manchi del tutto il verbale di consegna.
e altre 2 questioni

Tribunale di Arezzo, 8 giugno 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 novembre 2026

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) D.LGS 50.2016. Art. 102 (collaudo e verifica di conformità) Riservato agli abbonati

Se il buon esito del collaudo di un'opera pubblica precluda al committente di contestare all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dei lavori, avuto riguardo al momento in cui si consolidano le obbligazioni a carico della p.a..

Altre questioni

Sulla fase del rapporto di appalto a cui attiene la domanda di pagamento degli interessi moratori per ritardo nel pagamento dei corrispettivi.

Tribunale di Lagonegro, 5 giugno 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 novembre 2026

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul giudice competente in materia di risoluzione anticipata di contratto d'appalto pubblico autoritativamente disposta dall'amministrazione committente a causa dell'inadempimento dell'appaltatore.

Altre questioni

Sulla necessità, in tema di risoluzione di contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006, di un accertamento della gravità dell'inadempimento dell'appaltatore e sul momento in cui ed all'esito di quali procedimenti deve essere compiuta la valutazione circa la predetta gravità.
e altre 1 questioni

Tribunale di Tivoli, 8 giugno 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 novembre 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Risarcimento danni Riservato agli abbonati

Sul criterio di quantificazione del prezzo delle opere già eseguite che deve essere liquidato all'appaltatore in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico e se - e con che decorrenza - su tale somma debbano applicarsi interessi compensativi.

Altre questioni

Sul parametro da utilizzare per la quantificazione del risarcimento del danno da lucro cessante spettante all'appaltatore in ipotesi di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a. committente.
e altre 3 questioni

Tribunale di Varese, 22 giugno 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 novembre 2026

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Risarcimento danni Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo alle mandanti di A.T.I. che richiedano alla mandataria il risarcimento del danno subito per la violazione degli obblighi derivanti dal mandato, nel caso di specie per aver risolto un contratto d'appalto pubblico in difetto del consenso delle mandanti.

Altre questioni

Sull'onere probatorio posto in capo all'impresa che richieda il risarcimento del danno curriculare.

Tribunale di Bologna, 26 maggio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 novembre 2026

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 244 (Giurisdizione) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Premessi in generale i criteri di riparto della giurisdizione tra g.o. e g.a. in tema di appalto pubblico, sul giudice competente per le controversie concernenti lo scioglimento del rapporto nella fase di esecuzione anticipata di un appalto.

Altre questioni

Se l'appaltatore, in caso di consegna anticipata di lavori pubblici, possa esercitare il diritto di recesso previsto dal co. 8 dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 ove il contratto non sia stipulato nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione o nel diverso termine previsto dal bando.
e altre 2 questioni

Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, 8 maggio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 ottobre 2026

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) D.LGS 50.2016. Art. 80 (motivi di esclusione) Riservato agli abbonati

Se siano valide le clausole di un contratto d'appalto pubblico che attribuiscano alla stazione appaltante la facoltà di risolvere il contratto in ipotesi differenti da quelle espressamente indicate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, nel caso di specie in ipotesi di commissione degli illeciti indicati dai commi 2, 4 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Altre questioni

Se la causa di esclusione da un appalto prevista dalla lett. c), co. 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ricorra esclusivamente in presenza di un previo provvedimento giurisdizionale o amministrativo e se l'eventuale annullamento di detto provvedimento determini ex post l'illegittimità dell'esclusione fondata su di esso, nel caso di specie essendo pendente al momento dell'esclusione l'impugnazione di un provvedimento dell'AGCM relativo ad un'intesa restrittiva della concorrenza successivamente annullato dal T.A.R..
e altre 3 questioni

Tribunale di Milano, 12 maggio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 ottobre 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 159 (Proroghe). Art. 26 145.00 D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Riservato agli abbonati

Premessa la non automaticità della proroga dei termini di conclusione di lavori pubblici in caso di approvazione di varianti, sui casi in cui la proroga deve essere disposta.

Altre questioni

Sulla distinzione tra variante in corso d'opera e mera proposta migliorativa, avuto particolare riguardo ai contenuti che deve avere la disciplina di gara ai fini dell'ammissibilità delle varianti.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Milano, 18 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 settembre 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulla sorte delle riserve in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni

Sull'effetto restitutorio della risoluzione di un contratto d'appalto di lavori.
e altre 1 questioni

Tribunale di Matera, 30 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 settembre 2026

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Premessa l'inapplicabilità dell'istituto delle riserve ove si faccia questione della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico, sul rilievo che assume la mancata apposizione di riserve da parte dell'appaltatore ove si discuta di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a., nel caso di specie per illegittima sospensione dei lavori.

Altre questioni

Sul criterio con cui, in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico, deve essere quantificato il valore delle opere realizzate dall'appaltatore.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Venezia, 30 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 settembre 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla sorte delle riserve e sui limiti entro cui assumono rilievo in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni

Sui limiti entro cui, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, l'impresa aggiudicataria di un appalto integrato può introdurre modifiche al progetto definitivo, avuto riguardo anche alle proposte migliorative.
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Bari, 25 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 settembre 2026

Tribunali Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99 Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. nella fase che intercorre tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto pubblico, avuto riguardo alle controversie concernenti i lavori in via d'urgenza ed ai criteri rilevanti ai fini della distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo nella predetta fase.

Altre questioni

Sul giudice competente in materia di risoluzione del rapporto instauratosi tra p.a. ed operatore economico dopo l'affidamento ma prima della stipula del contratto pubblico.
e altre 2 questioni

Tribunale di Roma, 11 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 settembre 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) D.LGS 163.2006. Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici) Riservato agli abbonati

Se sia nullo o meno il contratto d'appalto di lavori pubblici finanziato da un ente pubblico terzo ove i lavori appaltati abbiano uno scopo diverso da quello prescritto dal finanziamento.

Altre questioni

Se sia nullo o meno il contratto d'appalto di lavori pubblici per opere per cui l'appaltatore non abbia la categoria SOA.
e altre 3 questioni

Tribunale di Foggia, 12 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 settembre 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul giudice competente in materia di legittimità della risoluzione anticipata di contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. committente e del correlato diritto dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto.

Altre questioni

Sul diritto dell'appaltatore pubblico di agire in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento della p.a. committente ove essa abbia risolto unilateralmente il contratto.
e altre 3 questioni

Tribunale di Latina, 3 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 luglio 2026

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) Riservato agli abbonati

Sulla facoltà delle imprese riunite in A.T.I. - aggiudicataria di un appalto pubblico - di agire direttamente nei confronti della p.a. committente per la riscossione dei crediti nascenti dall'appalto in ipotesi di fallimento della capogruppo e sulle quote di corrispettivo che in tal caso possono essere richieste dalle mandanti e dalla curatela della mandataria.

Altre questioni

Sull'onere della stazione appaltante di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, nel caso di specie nella vigenza del d.lgs. 50/2016, avuto riguardo al livello di approfondimento di cui il progetto deve essere provvisto ed ai limiti entro cui l'appaltatore è tenuto a sopperire alle evenutali mancanze progettuali.
e altre 3 questioni

Tribunale di Rimini, 14 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 giugno 2026

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sugli elementi che devono essere vagliati ai fini della pronuncia della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico e dello scrutinio circa la gravità dell'inadempimento di stazione appaltante ed appaltatore.

Altre questioni

Sull'idoneità dell'abbandono del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice a giustificare la risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico.
e altre 2 questioni

Tribunale di Firenze, 20 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 giugno 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla valutazione che, in tema di risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto, il giudice è tenuto ad effettuare in caso di reciproci inadempimenti.

Altre questioni

Premessa la natura autoritativa del provvedimento di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico emesso ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, sulla possibilità per l'appaltatore di contestarne la legittimità dinanzi al giudice ordinario valendosi dei rimedi civilistici in tema di inadempimento.
e altre 1 questioni

Tribunale di Marsala, 30 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 giugno 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Riservato agli abbonati

Sull'obbligo della stazione appaltante di porre in essere tutte le attività necessarie affinché l'appalto pubblico possa essere eseguito, avuto riguardo alla predisposizione del progetto, alla messa a disposizione delle aree ed all'acquisizione di autorizzazioni o convenzioni, e sulle conseguenze della violazione di tale obbligo.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità di qualificare automaticamente come inadempimento dell'appaltatore il rifiuto di aderire ad una variante predisposta dalla p.a..
e altre 3 questioni

Tribunale di Benevento, 30 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 giugno 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Premessi i principi che regolano il riparto di giurisdizione negli appalti pubblici, sul giudice competente in materia di risoluzione per inadempimento di contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni

Sull'idoneità dell'inadempimento del committente all'obbligo di assicurare all'appaltatore la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro a determinare la risolubilità del contratto.
e altre 3 questioni

Tribunale di Paola, 23 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 giugno 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Se l'appaltatore sia tenuto ad iscrivere riserva anche con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto ed alle pretese risarcitorie ad essa conseguenti.

Altre questioni

Sul potere del giudice ordinario di accertare la sussistenza delle condizioni di legittimità dell'atto amministrativo con cui la p.a. committente rescinda da un contratto d'appalto pubblico.
e altre 3 questioni

Tribunale di Roma, 1 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 maggio 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità delle norme civilistiche sull'inadempimento nella fase di esecuzione di un contratto d'appalto pubblico, avuto riguardo al caso in cui sussista un provvedimento unilaterale di risoluzione della stazione appaltante.

Altre questioni

Premessa l'(ir)rilevanza dell'intempestività delle riserve in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico, sui limiti entro cui in tal caso il contenuto sostanziale delle riserve assume rilevanza e sulle modalità con cui le relative pretese devono essere fatte valere.
e altre 3 questioni

Tribunale di Roma, 4 novembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 aprile 2026

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Premessa la natura (provvedimentale o privatistica?) dell'atto di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico disposto dalla p.a. a mente della normativa speciale sugli appalti pubblici, sulla facoltà dell'appaltatore di contestarne la legittimità dinanzi al giudice ordinario e di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'ordinaria disciplina civilistica sull'inadempimento.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità per stazione appaltante e appaltatore di mutare in giudizio, rispettivamente, le ragioni del provvedimento di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico e quelle addotte per contestarne la legittimità e sui limiti entro cui il giudice è tenuto a valutare la validità di predetto provvedimento.
e altre 2 questioni

Tribunale di CuTribunale di Cuneo, 9 settembre 2025neo, 9 settembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 marzo 2026

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla (non) automatica nullità di un contratto d'appalto pubblico stipulato a seguito di un accordo corruttivo e sulla risolubilità del medesimo nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 32 del d.l. 90/2014 convertito in l. 114/2014.

Altre questioni

Sul momento a partire dal quale la p.a. può esercitare il diritto di risolvere un contratto d'appalto pubblico stipulato a seguito di un accordo corruttivo: rinvio a giudizio o sentenza di condanna?
e altre 2 questioni

Corte d'Appello di Roma, 7 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 febbraio 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul giudice competente in materia di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento e di risarcimento dei relativi danni.

Altre questioni

Premesso l'onere dell'appaltatore di opere pubbliche di controllare la validità tecnica e la completezza dei progetti forniti dalla stazione appaltante, sulla portata delle dichiarazioni rese dall'appaltatore - e nello specifico quella di avvenuto sopralluogo - avuto particolare riguardo alla responsabilità che ne deriva e sull'onere dell'appaltatore di sopportare i maggiori oneri derivanti dal prolungamento dei lavori causato da carenze progettuali.

Tribunale di Lagonegro, 11 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 febbraio 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul giudice competente in materia di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità per l'appaltatore di chiedere la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione appaltante in caso di carenze progettuali inerenti le caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere e di mancanza della relazione geologica.
e altre 1 questioni

Tribunale di Udine, 4 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 gennaio 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla rilevabilità in giudizio della decadenza dell'appaltatore di opere pubbliche dal diritto di formulare riserve.

Altre questioni

Premessa la responsabilità dell'appaltatore di opere pubbliche per i vizi dell'opera derivanti da erronea progettazione ove non abbia verificato la validità tecnica del progetto fornito dal committente rispetto alle caratteristiche geologiche del suolo, sui casi in cui l'appaltatore va esente dalla predetta responsabilità.
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Firenze, 26 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 gennaio 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa l'impossibilità di provare per testimoni le riserve formulate dall'appaltatore di opere pubbliche, sull'individuazione delle specifiche pretese dell'appaltatore insorte nel corso dell'appalto che non devono essere oggetto di riserva e che pertanto soggiacciono ad un diverso regime probatorio.

Altre questioni

Sull'(in)applicabilità dell'istituto delle riserve in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico.

Corte d'Appello di Genova, 28 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 dicembre 2025

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul giudice a cui sono devolute le controversie afferenti la risoluzione anticipata di un contratto d'appalto pubblico autoritativamente disposta dalla p.a..

Altre questioni

Sul diritto dell'appaltatore di agire in giudizio per la risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico ove la p.a. abbia esercitato il potere autoritativo di risolvere il medesimo contratto.
e altre 3 questioni

Tribunale di Latina, 4 luglio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 dicembre 2025

Tribunali Giurisdizione D.LGS 36.2023. Art. 121 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul momento a partire dal quale le controversie aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria sono di competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa.

Altre questioni

Premessa l'individuazione delle ragioni di pubblico interesse o necessità idonee a giustificare la sospensione dei lavori, sulla natura di inadempimento contrattuale delle plurime sospensioni disposte dalla stazione appaltante a causa della mancanza di fondi per proseguire l'appalto e sui rimedi che l'appaltatore può in tal caso esperire a mente dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023 e di quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità.
e altre 3 questioni

Tribunale di Catania, 10 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 dicembre 2025

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sulla facoltà dell'appaltatore di invocare la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico dinanzi al g.o. ai sensi della normativa civilistica in materia di inadempimento.

Altre questioni

Sull'equivalenza tra procrastinata inerzia nella ripresa dei lavori e rifiuto della ripresa dei lavori.
e altre 3 questioni

Tribunale di Aosta, 9 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 novembre 2025