Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) D.LGS 50.2016. Art. 102 (collaudo e verifica di conformità) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Se il buon esito del collaudo di un'opera pubblica precluda al committente di contestare all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dei lavori, avuto riguardo al momento in cui si consolidano le obbligazioni a carico della p.a..

Tribunale di Lagonegro, 5 giugno 2026 Avv. Claudio Bargellini 1 min di lettura

Scarica il PDF Pubblicato il 3 novembre 2026

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Tribunale di Lagonegro, 5 giugno 2026 · Avv. Claudio Bargellini · 3 novembre 2026

Premassima

a) Se il buon esito del collaudo di un'opera pubblica precluda al committente di contestare all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dei lavori, avuto riguardo al momento in cui si consolidano le obbligazioni a carico della p.a..

b) Sulla fase del rapporto di appalto a cui attiene la domanda di pagamento degli interessi moratori per ritardo nel pagamento dei corrispettivi.

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Abbonati alla rivista Accedi con Google

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Se il buon esito del collaudo di un'opera pubblica precluda al committente di contestare all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dei lavori, avuto riguardo al momento in cui si consolidano le obbligazioni a carico della p.a..

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Abbonati alla rivista Sei già abbonato? Accedi

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul giudice competente in materia di risoluzione anticipata di contratto d'appalto pubblico autoritativamente disposta dall'amministrazione committente a causa dell'inadempimento dell'appaltatore.

Altre questioni

Sulla necessità, in tema di risoluzione di contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006, di un accertamento della gravità dell'inadempimento dell'appaltatore e sul momento in cui ed all'esito di quali procedimenti deve essere compiuta la valutazione circa la predetta gravità.
e altre 1 questioni

Tribunale di Tivoli, 8 giugno 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 novembre 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Risarcimento danni Riservato agli abbonati

Sul criterio di quantificazione del prezzo delle opere già eseguite che deve essere liquidato all'appaltatore in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico e se - e con che decorrenza - su tale somma debbano applicarsi interessi compensativi.

Altre questioni

Sul parametro da utilizzare per la quantificazione del risarcimento del danno da lucro cessante spettante all'appaltatore in ipotesi di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a. committente.
e altre 3 questioni

Tribunale di Varese, 22 giugno 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 novembre 2026

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Risarcimento danni Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo alle mandanti di A.T.I. che richiedano alla mandataria il risarcimento del danno subito per la violazione degli obblighi derivanti dal mandato, nel caso di specie per aver risolto un contratto d'appalto pubblico in difetto del consenso delle mandanti.

Altre questioni

Sull'onere probatorio posto in capo all'impresa che richieda il risarcimento del danno curriculare.

Tribunale di Bologna, 26 maggio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 novembre 2026

Se il buon esito del collaudo di un'opera pubblica precluda al committente di contestare all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dei lavori, avuto riguardo al momento in cui si consolidano le obbligazioni a carico della p.a..

Condividi questo articolo

Premassima

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Poni un quesito su questa materia

Sullo stesso argomento

Sul giudice competente in materia di risoluzione anticipata di contratto d'appalto pubblico autoritativamente disposta dall'amministrazione committente a causa dell'inadempimento dell'appaltatore.

Sul criterio di quantificazione del prezzo delle opere già eseguite che deve essere liquidato all'appaltatore in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico e se - e con che decorrenza - su tale somma debbano applicarsi interessi compensativi.

Sull'onere probatorio posto in capo alle mandanti di A.T.I. che richiedano alla mandataria il risarcimento del danno subito per la violazione degli obblighi derivanti dal mandato, nel caso di specie per aver risolto un contratto d'appalto pubblico in difetto del consenso delle mandanti.

Formula un quesito alla redazione