Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori)

70 articoli su questo argomento.

70 articoli · pagina 1 di 3 · tutti gli argomenti

Corti di Appello D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) D.LGS 50.2016. Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) Riservato agli abbonati

Se l'appaltatore di opere pubbliche possa sospendere i lavori ove, per le carenze del progetto fornito dalla stazione appaltante, ravvisi la necessità di una variante al progetto originario, avuto riguardo anche al caso in cui successivamente la variante sia effettivamente adottata.

Altre questioni
  • Sugli effetti della dichiarazione con cui l'appaltatore pubblico dichiari, al momento della consegna dei lavori, di essere edotto delle circostanze dei luoghi e di non individuare difficoltà.
Corte d'Appello di Venezia, 12 giugno 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 novembre 2026
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore) Risarcimento danni Riservato agli abbonati

Premessa la regola generale in tema di appalti pubblici per cui solo l'appaltatore - o il subappaltatore che abbia eseguito i lavori - deve ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, sui casi in cui è configurabile una corresponsabilità del committente o del subcommittente e sui casi in cui la responsabilità deve essere ricondotta esclusivamente in capo al…

Altre questioni
  • Premesso in generale l'obbligo dell'appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente e le caratteristiche idrogeologiche del terreno su cui devono essere eseguiti i lavori, sull'unico caso in cui l'appaltatore è esente da responsabilità per la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno e non è pertanto tenuto a sopportarne i maggiori oneri.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Napoli, 9 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 ottobre 2026
Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore ove il committente, convenuto in giudizio per il pagamento del corrispettivo, sollevi eccezione di inadempimento e su quello posto in capo al committente che proponga domanda di garanzia speciale per difformità e vizi dell'opera.

Altre questioni
  • Sulla precisa ripartizione dei compiti di progettazione tra appaltatore e stazione appaltante nell'appalto integrato, avuto riguardo alla distinzione tra progetto definitivo ed esecutivo ed ai documenti che ne fanno parte.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Biella, 21 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 ottobre 2026
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 55 (Validazione). Art. 47 554.99 D.LGS 163.2006. Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) Riservato agli abbonati

Premessa, nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010, l'approfondita disamina dell'appalto integrato, dell'iter procedimentale che porta dall'approvazione del progetto esecutivo e dei rispettivi compiti di stazione appaltante ed appaltatore,…

Altre questioni
  • Sull'obbligo dell'appaltatore di controllare le istruzioni impartite dal committente e di segnalare le carenze progettuali.
Tribunale di Catanzaro, 17 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 settembre 2026
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Su tempi e modi con cui deve essere iscritta la riserva afferente l'anomalo andamento di lavori pubblici.

Altre questioni
  • Premesso l'obbligo dell'appaltatore pubblico di controllare e correggere gli eventuali errori del progetto fornito dalla p.a. committente, sull'unico caso in cui egli va esente da responsabilità per i vizi progettuali.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Ascoli Piceno, 20 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 luglio 2026
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) D.LGS 50.2016. Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) Riservato agli abbonati

Premesso l'onere della stazione appaltante di fornire all'appaltatore di opere pubbliche una progettazione completa ed eseguibile, sulla (im)possibilità di approvare in corso d'opera una perizia di variante volta a risolvere le lacune progettuali.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità di addebitare all'appaltatore di opere pubbliche il concorso nel danno derivante dai vizi dei progetti forniti dalla stazione appaltante ove le criticità progettuali non siano prevedibili al momento della gara.
Tribunale di Chieti, Sez. distaccata Ortona, 19 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 febbraio 2026
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla sorte delle riserve in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze della dichiarazione dell'appaltatore di aver esaminato il progetto, la situazione dei luoghi e delle condizioni locali e di ritenere sussistenti le condizioni che consentono l'esecuzione di un'opera pubblica - nel caso di specie resa ai sensi dell'art. 106, co. 2 del d.p.r. 207/2010 - avuto riguardo alle responsabilità che sorgono in capo al medesimo in presenza di vizi progettuali o difformità che rendano difficoltosa l'esecuzione.
Corte d'Appello di Firenze, 14 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 febbraio 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul giudice competente in materia di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento e di risarcimento dei relativi danni.

Altre questioni
  • Premesso l'onere dell'appaltatore di opere pubbliche di controllare la validità tecnica e la completezza dei progetti forniti dalla stazione appaltante, sulla portata delle dichiarazioni rese dall'appaltatore - e nello specifico quella di avvenuto sopralluogo - avuto particolare riguardo alla responsabilità che ne deriva e sull'onere dell'appaltatore di sopportare i maggiori oneri derivanti dal prolungamento dei lavori causato da carenze progettuali.
Tribunale di Lagonegro, 11 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 febbraio 2026
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'obbligo dell'appaltatore di opere pubbliche, in particolare ove esso abbia un'elevata qualificazione tecnica, di segnalare carenze ed errori dei progetti forniti dalla stazione appaltante e di collaborare per risolverne i problemi.

Altre questioni
  • Premessi i limiti e l'onere probatorio posti in capo alla stazione appaltante che intenda escutere la cauzione definitiva, sull'(in)idoneità della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. a causa del ritardo o della negligenza dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera a dimostrare ex se la legittimità dell'escussione della cauzione definitiva.
Tribunale di Bologna, 11 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 febbraio 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul giudice competente in materia di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'appaltatore di chiedere la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione appaltante in caso di carenze progettuali inerenti le caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere e di mancanza della relazione geologica.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Udine, 4 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 gennaio 2026
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla rilevabilità in giudizio della decadenza dell'appaltatore di opere pubbliche dal diritto di formulare riserve.

Altre questioni
  • Premessa la responsabilità dell'appaltatore di opere pubbliche per i vizi dell'opera derivanti da erronea progettazione ove non abbia verificato la validità tecnica del progetto fornito dal committente rispetto alle caratteristiche geologiche del suolo, sui casi in cui l'appaltatore va esente dalla predetta responsabilità.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Firenze, 26 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 gennaio 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) Riservato agli abbonati

Sui rispettivi obblighi di collaborazione tra appaltatore e stazione appaltante, con particolare riguardo all'obbligo dell'appaltatore di rendere edotto il committente di eventuali carenze progettuali ed a quello della s.a. di realizzare in corso d'opera le varianti necessarie a permettere l'esecuzione dell'appalto nonché di realizzare un progetto esecutivo immediatamente cantierabile.

Altre questioni
  • Sui presupposti, anche probatori, necessari ai fini del riconoscimento del danno da mancato utile subito da un'appaltatore di opere pubbliche, nel caso di specie cagionato dalla sopravvenuta impossibilità di eseguire un contratto pubblico per colpa della stazione appaltante.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Cosenza, 1 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 novembre 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Riservato agli abbonati

Sull'obbligo dell'appaltatore di controllare la validità tecnica del progetto fornito dalla stazione appaltante e sulla portata, con riferimento ad eventuali richieste di risarcimento dei danni derivanti da vizi progettuali, della dichiarazione del medesimo di essere a conoscenza dei suoi obblighi e di quanto necessario ad eseguire i lavori a regola d'arte.

Altre questioni
  • Sull'idoneità del comportamento colposo del committente pubblico che abbia aggravato il costo delle spese generali, nel caso di specie disciplinate dal co. 4 dell'art. 32 del d.p.r. 207/2010, a porre le medesime a suo carico.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Napoli, 16 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 novembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premessa la natura privatistica dei rapporti derivanti dall'esecuzione di contratti di appalto pubblico, sulla facoltà dell'appaltatore di opere pubbliche di chiedere la risoluzione di un contratto d'appalto per inadempimento della stazione appaltante ove quest'ultima abbia precedentemente disposto unilateralmente il recesso.

Altre questioni
  • Premesso l'obbligo dell'appaltatore di opere pubbliche di verificare la validità tecnica del progetto esecutivo, sulla (im)possibilità per l'appaltatore di agire per la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico ove in corso d'opera, a causa di carenze progettuali, emergano condizioni geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, con particolare riguardo al caso in cui vengano rinvenuti ordigni bellici in assenza del documento di valutazione del relativo rischio.
Tribunale di Udine, 13 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 agosto 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) D.LGS 50.2016. Art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) Riservato agli abbonati

Premesso l'obbligo dell'appaltatore di opere pubbliche di verificare la validità tecnica del progetto esecutivo, sulla responsabilità dell'appaltatore per la scoperta in corso d'opera di condizioni geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori e sulle sole ipotesi in cui in tal caso la responsabilità dell'appaltatore resta esclusa.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'appaltatore di opere pubbliche di contestare l'inadempimento della stazione appaltante in corso d'opera in ipotesi di mancata allegazione al progetto esecutivo della relazione geologica.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Sassari, 11 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 agosto 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premesso l'obbligo della stazione appaltante di porre alla base dell'appalto pubblico un progetto immediatamente esecutivo, sull'idoneità dell'inadempimento a tale obbligo ed a quello di redigere una tempestiva variante che regolarizzi le eventuali carenze progettuali a consentire all'impresa appaltatrice di risolvere il contratto per grave inadempimento.

Altre questioni
  • Sulla legittimità o meno della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante per la necessità di redigere una perizia di variante causata dalla negligenza od imperizia della medesima nella redazione del progetto.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Pescara, 2 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 luglio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità dell'istituto delle riserve in caso di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione appaltante.

Altre questioni
  • Sull'idoneità della mancata predisposizione, da parte della stazione appaltante, di un progetto immediatamente esecutivo o di una variante che si sia resa necessaria in corso d'opera a fondare la richiesta di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento ed il risarcimento del danno, avanzata dall'appaltatore anche ove quest'ultimo dichiari espressamente di aver preso visione del progetto.
Tribunale di Potenza, 23 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 20 maggio 2025
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che intenda dimostrare la tempestività della riserva relativa ai pregiudizi subiti per la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante ove egli abbia effettuato l'iscrizione della riserva nel verbale di ripresa dei lavori ma non anche in quello di sospensione dei lavori.

Altre questioni
  • Premessa la ratio dell'istituto della riserva, sulle modalità e tempistiche con cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve per i pregiudizi subiti a seguito della sospensione dei lavori disposta dalla p.a. committente.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Reggio Calabria, 29 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul momento e sulle modalità con cui deve essere iscritta e quantificata la riserva per le circostanze di non immediata portata onerosa nella vigenza del r.d. 350/1985.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità di ricondurre l'eccezione di tardività delle riserve apposte dall'appaltatore nel novero delle decadenze previste dall'art. 167, co. 2 c.p.c. in caso di tardiva costituzione in giudizio della p.a. committente.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Tempio Pausania, 6 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 dicembre 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) Sopralluogo obbligatorio Riservato agli abbonati

Sulla portata della clausola contenuta in un capitolato speciale d'appalto che indichi un foro competente “per qualsiasi controversia” derivante dall'esecuzione del contratto: ipotesi di foro esclusivo o alternativo?

Altre questioni
  • Premesso l'onere dell'appaltatore di verificare lo stato dei luoghi e la validità del progetto esecutivo, sull'(im)possibilità per lo stesso di richiedere la revisione del prezzo nell'ipotesi in cui non abbia preliminarmente provveduto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Reggio Calabria, 1° agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 dicembre 2024
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 205 (accordo bonario per i lavori) D.LGS 163.2006. Art. 240 (Accordo bonario) Riservato agli abbonati

Premessa la disamina dell'istituto dell'accordo bonario per i lavori nella vigenza dell'art. 205 del d.lgs. 50/2016, sulla (in)sussistenza di automatismi che vincolino le parti all'instaurazione del procedimento di accordo bonario ove le riserve apposte dall'appaltatore determinino una possibile variazione dell'importo economico dell'opera pubblica oltre le soglie percentuali predeterminate dalla…

Altre questioni
  • Sulla natura sostanziale dell'obbligo di sopralluogo posto in capo all'appaltatore di opere pubbliche.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Ancona, 10 giugno 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 ottobre 2024
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere dell'appaltatore, che abbia apposto tempestivamente riserva per i vizi progettuali di un'opera pubblica, di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Altre questioni
  • Sull'obbligo dell'appaltatore di controllare la validità tecnica del progetto fornito dal committente, con particolare riguardo alle caratteristiche geologiche del terreno sul quale l'opera pubblica deve essere realizzata, e sulla responsabilità dello stesso ove i lavori siano ritardati per le condizioni geologiche del terreno.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Caltanissetta, 12 marzo 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 settembre 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) D.P.R. 207.2010. Art. 106 (Disposizioni preliminari). Art. 71 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'obbligo dell'appaltatore di segnalare al committente le situazioni o le carenze progettuali che rendono l'opera non utilizzabile ai fini contrattualmente pattuiti.

Altre questioni
  • Sull'obbligo della p.a. committente di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile e sulle conseguenze della mancata osservanza di tale obbligo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia dichiarato l'esecutività di un progetto incompleto.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Napoli, 28 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 luglio 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'obbligo, posto in capo all'appaltatore, di controllare e correggere gli errori del progetto fornito dal committente.

Altre questioni
  • Sui termini entro cui l'appaltatore è tenuto ad apporre la riserva nella contabilità a seguito dell'insorgenza di un fatto lesivo in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo ai fatti produttivi di danno continuativo.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Busto Arsizio, 14 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 giugno 2024
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'obbligo di specificità delle riserve e sui limiti del quantum che può essere richiesto in giudizio in ragione delle riserve apposte.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze per l'appaltatore, in punto di responsabilità per le carenze progettuali e strutturali di un'opera pubblica, della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 1063/1962 di aver esaminato la situazione dei luoghi e averne valutato i riflessi sull'esecuzione dell'opera.
Corte d'Appello di Milano, 19 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 maggio 2024
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 118 (Subappalto) D.LGS 50.2016. Art. 105 (subappalto) Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità della disciplina delle riserve, e più in generale delle disposizioni pubblicistiche applicabili all'appalto di opere pubbliche, al contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra progetto esecutivo e progetto costruttivo di cantiere e sul contenuto di quest'ultimo in tema di appalti pubblici.
Corte d'Appello di Bologna, 15 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 maggio 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui termini e sulle modalità con cui l'appaltatore che intenda avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni a qualsiasi titolo è tenuto ad iscrivere le riserve in tema di appalto pubblico, con particolare riguardo alle situazioni potenzialmente dannose.

Altre questioni
  • Sull'obbligo dell'appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche pubblico, e sulle conseguenze della mancata osservanza di predetto obbligo.
Tribunale di Napoli, 11 dicembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 marzo 2024
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione in materia di risoluzione di contratto d'appalto pubblico da parte della p.a. per grave inadempimento e grave ritardo dell'appaltatore ai sensi dell'art. 119 del d.p.r. 554/1999.

Altre questioni
  • Sulla portata della clausola contrattuale con cui, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 1063/1962 e poi dell'art. 71 del d.P.R. 554/1999, l'impresa dichiara di aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull'esecuzione dell'opera in tema di appalto pubblico, con particolare riguardo alle carenze progettuali la cui rilevabilità presuppone un'approfondita conoscenza dell'area.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Potenza, 9 ottobre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 febbraio 2024