Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento)

335 articoli su questo argomento.

335 articoli · pagina 4 di 12 · tutti gli argomenti

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'effetto recuperatorio e liberatorio rispetto alle prestazioni eseguite e da eseguire della sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento con particolare riguardo al caso della risoluzione di contratto d'Appalto per colpa dell'Appaltatore.

Altre questioni
  • Sulla nozione di prova nuova indispensabile che ne rende ammissibile la produzione in appello.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Milano, 6 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 giugno 2023
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.P.R. 207.2010. Art. 153 (Giorno e termine per la consegna). Art. 129 554.99 Riservato agli abbonati

Sui presupposti necessari ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per i maggiori oneri sostenuti dall'Appaltatore in caso di ritardo nella consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle ipotesi di inadempimento di un contratto d'Appalto pubblico da parte della P.A. per le quali non si applicano le limitazioni di responsabilità previste negli Appalti soggetti al capitolato generale d'Appalto.
Corte d'Appello di Messina, 21 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 20 giugno 2023
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulle modalità con cui la Stazione Appaltante può deliberare la risoluzione di un contratto d'Appalto pubblico per ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006.

Altre questioni
  • Sul soggetto su cui ricade l'onere probatorio circa la sopravvenienza di un fatto che ha reso oggettivamente impossibile l'esecuzione della prestazione ove si controverta della risoluzione di un contratto d'Appalto pubblico per inadempimento ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Cosenza, 26 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 giugno 2023
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla natura del provvedimento della P.A. di risoluzione del contratto d'Appalto pubblico, sul rapporto tra il suddetto provvedimento e la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 e ss. c.c. e sulle valutazioni a cui è tenuto il Giudice nel caso in cui la legittimità di tale provvedimento venga contestata dall'Appaltatore.

Altre questioni
  • Sulle modalità e sui criteri con cui il Giudice è tenuto a valutare la gravità dell'inadempimento contrattuale.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Catanzaro, 22 febbraio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 maggio 2023
Corti di Appello D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sul rilievo che assume la mancata tempestiva contestazione da parte dell'Appaltatore, in sede di verbale di sospensione ovvero di ripresa dei lavori, dei presupposti giustificativi del provvedimento di sospensione dei lavori ove si faccia questione della risoluzione di contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della Stazione Appaltante per illegittima disposizione o protrazione della…

Altre questioni
  • Sulla rilevabilità della decadenza dell'Appaltatore dal diritto di proporre riserve e sull'onere probatorio posto in capo alla Stazione Appaltante circa i fatti posti a fondamento della suddetta decadenza.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Messina, 28 febbraio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 maggio 2023
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 118 (Subappalto) D.LGS 50.2016. Art. 105 (subappalto) Riservato agli abbonati

Sulla nozione di subappalto rilevante ai fini dell'applicabilità del principio secondo cui è necessaria l'autorizzazione dell'autorità competente nella vigenza dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006.

Altre questioni
  • Sugli elementi di valutazione della gravità dell'inadempimento in tema di risoluzione di contratto d'Appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 19 gennaio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 maggio 2023
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul riparto giurisdizionale in materia di risoluzione di contratto d'Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla nozione di registro di contabilità, rilevante ai fini della corretta iscrizione delle riserve, e sull'(im)possibilità di farvi rientrare il libretto delle misure ed il giornale dei lavori.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Cassino, 13 febbraio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 aprile 2023
Corti di Appello Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla ammissibilità e fondatezza dell'eccezione di tardività delle riserve sollevata dalla Stazione Appaltante unicamente in giudizio in ordine a riserve mai contestate nel corso dell'esecuzione dell'Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sul momento nel quale sorge, in capo all'Appaltatore, l'onere di formulare tempestiva riserva in relazione a fatti produttivi di danno continuativo in materia di Appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Milano, 12 gennaio 2023. Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 marzo 2023
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla decorrenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. nel giudizio tra appaltatore e stazione appaltante.

Altre questioni
  • Sulla facoltà dell'Appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto d'Appalto pubblico da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006, di agire in giudizio in base ai principi generali del c.c. al fine di far valere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Stazione Appaltante.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Larino, 9 gennaio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 marzo 2023
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sul grave inadempimento necessario affinché possa essere dichiarata la risoluzione del contratto d'Appalto per difformità o vizi dell'opera: la (in)sufficienza della mancata corretta esecuzione di solo alcune delle opere convenute al fine di ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Altre questioni
  • Sulla sorte della domanda risarcitoria proposta in correlazione con la domanda di risoluzione di contratto d'Appalto per difformità o vizi dell'opera.
Tribunale di Nocera Inferiore, 30 dicembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 marzo 2023
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sul potere del Giudice di rilevare d'ufficio le nullità del contratto nel giudizio di risoluzione del contratto, in materia di appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla natura che rivestono le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore in caso di mancata conclusione della procedura di accordo bonario tra Amministrazione ed Appaltatore in materia di Appalto pubblico.
Corte d'Appello di Roma, 29 novembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 marzo 2023
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1454 (Diffida ad adempiere) D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Riservato agli abbonati

Sulla facoltà del contraente che abbia intimato all'altro diffida ad adempiere, fissando un termine allo spirare del quale il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, di rinunciare all'effetto risolutivo anche dopo la scadenza del termine indicato.

Altre questioni
  • Sulle peculiarità del recesso unilaterale dal contratto d'Appalto da parte della P.A. e sui diritti dell'Appaltatore.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di L'Aquila, 9 novembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 febbraio 2023
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla legittimità della domanda di risoluzione del contratto d'Appalto pubblico proposta dall'Appaltatore secondo le regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale nel caso in cui l'Amministrazione committente si sia avvalsa della facoltà di rescindere dal medesimo rapporto con un proprio atto amministrativo.

Altre questioni
  • Sulla natura della consulenza tecnica d'ufficio.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Salerno, 10 agosto 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 dicembre 2022
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle ragioni idonee a legittimare l'ordine di sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico: in particolare, la necessità sopravvenuta di approvare una perizia di variante.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra la facoltà dell'Appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto d'Appalto pubblico senza indennità in caso di legittima sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107, co. 2 del d.lgs. 50/2016 ed i rimedi esperibili in caso di illegittima sospensione dei lavori dovuta a fatto imputabile alla Stazione Appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 22 luglio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 novembre 2022
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sull'invocabilità dinanzi al Giudice ordinario, da parte dell'Appaltatore, del generale rimedio della risoluzione per inadempimento di un contratto d'Appalto pubblico nel caso in cui l'Amministrazione abbia emanato un provvedimento di rescissione dal medesimo.

Altre questioni
  • Sull'(in)applicabilità della disciplina delle riserve nel caso in cui si faccia questione dell'invalidità o dell'estinzione del contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della Stazione Appaltante.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Salerno, 10 agosto 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 novembre 2022
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 153 (Finanza di progetto) Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione in materia di project financing: il caso della risoluzione autoritativa del contratto da parte della P.A.

Altre questioni
  • Sulla natura non autoritativa della risoluzione del contratto d'Appalto pubblico prevista dall'art. 119 del d.p.r. 554 1999 (poi dall'art. 136 del d.lgs. 163/2006) e sul suo rapporto con la disciplina civilistica ordinaria.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Latina, 2 settembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 novembre 2022
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla legittimità della risoluzione del contratto d'Appalto pubblico disposta dall'Amministrazione a seguito della segnalazione prefettizia di possibili infiltrazioni mafiose nella società Appaltatrice.

Altre questioni
  • Sui rimedi poste in capo all'Appaltatore in caso di ritardo nella consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante.
Corte d'Appello di Firenze, 16 agosto 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 novembre 2022
Corti di Appello Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sul'interpretazione degli artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c. in tema di ammissibilità dell'appello.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto in caso di sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione per fatto imputabile alla stessa Stazione Appaltante in materia di Appalto Pubblico.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Napoli, 16 settembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 novembre 2022
Tribunali Fallimento CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla differenza, nel giudizio promosso dalla curatela dell'appaltatore avverso i debitori del fallito, tra eccezione riconvenzionale di compensazione e domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento o alla condanna di pagamento.

Altre questioni
  • Sull'esame cui è tenuto il Giudice ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Roma, 20 giugno 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 ottobre 2022
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sul potere del giudice di merito di comparare il comportamento delle parti in caso di denuncia di inadempienze reciproche.

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio posto in capo alla Stazione Appaltante con riferimento alla maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad un'altra impresa nel caso previsto dal co. 8 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e sulle differenze rispetto alla previgente disciplina di cui all'allegato F dell'art. 340 della l. 2248/1985.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Vicenza, 2 maggio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 settembre 2022
Corti di Appello Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sugli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'Appaltatore, nella vigenza della l. 109/1994 e del d.p.r. 554/1999, di chiedere la risoluzione del contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della committenza laddove tra gli atti di gara manchi la relazione geologica e, in generale, in caso di fallacia del progetto esecutivo.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Napoli, 10 giugno 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 luglio 2022