Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento)

344 articoli su questo argomento.

344 articoli · pagina 5 di 12 · tutti gli argomenti

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle ragioni idonee a legittimare l'ordine di sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico: in particolare, la necessità sopravvenuta di approvare una perizia di variante.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra la facoltà dell'Appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto d'Appalto pubblico senza indennità in caso di legittima sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107, co. 2 del d.lgs. 50/2016 ed i rimedi esperibili in caso di illegittima sospensione dei lavori dovuta a fatto imputabile alla Stazione Appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 22 luglio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 novembre 2022
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sull'invocabilità dinanzi al Giudice ordinario, da parte dell'Appaltatore, del generale rimedio della risoluzione per inadempimento di un contratto d'Appalto pubblico nel caso in cui l'Amministrazione abbia emanato un provvedimento di rescissione dal medesimo.

Altre questioni
  • Sull'(in)applicabilità della disciplina delle riserve nel caso in cui si faccia questione dell'invalidità o dell'estinzione del contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della Stazione Appaltante.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Salerno, 10 agosto 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 novembre 2022
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 153 (Finanza di progetto) Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione in materia di project financing: il caso della risoluzione autoritativa del contratto da parte della P.A.

Altre questioni
  • Sulla natura non autoritativa della risoluzione del contratto d'Appalto pubblico prevista dall'art. 119 del d.p.r. 554 1999 (poi dall'art. 136 del d.lgs. 163/2006) e sul suo rapporto con la disciplina civilistica ordinaria.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Latina, 2 settembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 novembre 2022
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla legittimità della risoluzione del contratto d'Appalto pubblico disposta dall'Amministrazione a seguito della segnalazione prefettizia di possibili infiltrazioni mafiose nella società Appaltatrice.

Altre questioni
  • Sui rimedi poste in capo all'Appaltatore in caso di ritardo nella consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante.
Corte d'Appello di Firenze, 16 agosto 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 novembre 2022
Corti di Appello Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sul'interpretazione degli artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c. in tema di ammissibilità dell'appello.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto in caso di sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione per fatto imputabile alla stessa Stazione Appaltante in materia di Appalto Pubblico.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Napoli, 16 settembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 novembre 2022
Tribunali Fallimento CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla differenza, nel giudizio promosso dalla curatela dell'appaltatore avverso i debitori del fallito, tra eccezione riconvenzionale di compensazione e domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento o alla condanna di pagamento.

Altre questioni
  • Sull'esame cui è tenuto il Giudice ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Roma, 20 giugno 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 ottobre 2022
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sul potere del giudice di merito di comparare il comportamento delle parti in caso di denuncia di inadempienze reciproche.

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio posto in capo alla Stazione Appaltante con riferimento alla maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad un'altra impresa nel caso previsto dal co. 8 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e sulle differenze rispetto alla previgente disciplina di cui all'allegato F dell'art. 340 della l. 2248/1985.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Vicenza, 2 maggio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 settembre 2022
Corti di Appello Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sugli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'Appaltatore, nella vigenza della l. 109/1994 e del d.p.r. 554/1999, di chiedere la risoluzione del contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della committenza laddove tra gli atti di gara manchi la relazione geologica e, in generale, in caso di fallacia del progetto esecutivo.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Napoli, 10 giugno 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 luglio 2022
Corti di Appello Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità del principio iura novit curia con riferimento agli atti amministrativi.

Altre questioni
  • Sull'invocabilità o meno della risoluzione del contratto d'appalto per impossibilità sopravvenuta della prestazione nel caso in cui la Stazione Appaltante si sia vista revocare il finanziamento destinato al pagamento dell'appaltatore.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Messina, 24 maggio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 luglio 2022
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle pretese economiche per le quali l'Appaltatore è tenuto ad iscrivere tempestiva riserva in tema di Appalto di opere pubbliche: in particolare, le pretese di risarcimento del danno conseguenti all'invalidità od all'estinzione del rapporto contrattuale.

Altre questioni
  • Sulla disciplina che regola il risarcimento dei danni subiti dall'Appaltatore in conseguenza della risoluzione del contratto d'Appalto causata dall'illegittima protrazione della sospensione dei lavori da parte della Stazione Appaltante.
Tribunale di Taranto, 5 aprile 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 giugno 2022
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento della stazione appaltante debitrice.

Altre questioni
  • Sugli elementi rilevanti ai fini di valutare la gravità dei reciproci inadempimenti ai fini della risoluzione del contratto, nel caso di contratti con prestazioni corrispettive.
Tribunale di Taranto, 28 marzo 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 giugno 2022
Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto a carico del deducente circa i fatti dedotti per la prima volta in appello in contestazione delle pretese altrui, in particolare nel rapporto tra Stazione Appaltante e appaltatore.

Altre questioni
  • Sulla non ostatività della risoluzione del contratto d'Appalto per inadempimento dell'Appaltatore al diritto di quest'ultimo a ricevere il compenso per le opere regolarmente realizzate.
Tribunale di Ancona, 16 marzo 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 maggio 2022
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulla quantificazione del risarcimento del lucro cessante causato ai danni dell'Appaltatore nel caso di illegittima risoluzione unilaterale di contratto d'Appalto pubblico da parte della Stazione Appaltante.

Altre questioni
  • Sugli elementi che l'Appaltore deve allegare ai fini del risarcimento da perdita di “chance” in materia di Appalti pubblici.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Catanzaro, 14 febbraio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 aprile 2022
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'individuazione delle ragioni di pubblico interesse o necessità idonee a legittimare l'ordine di sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze dell'illegittima sospensione dei lavori dovuta a fatto imputabile all'Ente committente.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 1° febbraio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 aprile 2022
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione in materia di risoluzione di contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della Stazione Appaltante laddove quest'ultima abbia contestualmente attivato la risoluzione in danno a carico dell'Appaltatore.

Altre questioni
  • Sui criteri giudiziali di valutazione dei comportamenti di Committente ed Appaltatore in caso di reciproci inadempimenti di contratto d'Appalto pubblico ai fini della risoluzione.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Cosenza, 11 gennaio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 febbraio 2022
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità dell'istituto della riserva alle pretese dell'Appaltatore derivanti dall'inadempimento della Stazione Appaltante nel caso di risoluzione di contratto d'Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla valutazione giudiziale del contegno delle parti nel caso di risoluzione autoritativa del contratto d'Appalto pubblico da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 340, co. 2 della l. 2248/1865, all. F.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Ancona, 3 gennaio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 febbraio 2022
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 161 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato). Art. 134 554.99 CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'onere dell'appaltatore di rilevare omissioni e carenze del progetto in fase di partecipazione alla gara e nella fase esecutiva.

Altre questioni
  • Sulle obbligazioni restitutorie e risarcitorie a carico della P.A. in caso di risoluzione di contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della Committente.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Palermo, 29 novembre 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 febbraio 2022
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio ricadente sull'Appaltatore nel caso in cui il Committente agisca per la risoluzione per inadempimento di contratto d'Appalto.

Altre questioni
  • Sui casi e le modalità con cui il giudice esercita il potere di determinare il corrispettivo di un Appalto ai sensi dell'art. 1657 c.c.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Forlì, 20 dicembre 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 gennaio 2022
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui criteri di comparazione a cui deve riferirsi il giudice nella pronuncia di risoluzione per inadempimento di contratto d'Appalto in caso di inadempienze reciproche.

Altre questioni
  • Sull'idoneità, in caso di inadempimento di contratto d'Appalto, della stipulazione tra le parti di un nuovo contratto aggiuntivo al precedente a costituire rinuncia tacita all'esercizio del diritto di domandare la risoluzione.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Palermo, 30 novembre 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 gennaio 2022
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulle conseguenze della risoluzione del contratto d'appalto sulle pretese oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore.

Altre questioni
  • Sulla configurabilità del danno emergente, rilevante ai fini della risoluzione di contratto d'Appalto per fatto imputabile alla P.A. committente, per aggravamento delle spese generali sotto il profilo dell'art. 20, co. 3 del D.M. 257/1895, come modificato dal DLPCPS 763/1947 e dalla circolare M.LL.PP. 741/1981.
Corte d'Appello di Catanzaro, 29 novembre 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 dicembre 2021
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla facoltà per l'Appaltatore di richiedere la condanna al pagamento delle riserve nel giudizio di risoluzione per inadempimento di contratto d'Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sull'interpretazione dell'art. 133 del d.lvo 163/2006 in caso di ritardo di pagamento dei SAL dovuto alla Committente.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di L'Aquila, 26 luglio 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 novembre 2021
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sugli effetti della risoluzione del contratto sulle riserve regolarmente iscritte in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle modalità di contestazione in giudizio della carenza di legittimazione ad agire e della carenza di titolarità del rapporto controverso da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Milano, 1 ottobre 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 novembre 2021
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sugli effetti prodotti dalla riunione dei giudizi ex art. 274 c.p.c. sui termini decadenziali eventualmente maturati.

Altre questioni
  • Sulla natura autoritativa o meno della determina comunale di risoluzione del contratto d'Appalto in danno dell'Appaltatore.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Crotone, 11 febbraio 2021 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 9 novembre 2021