Sulla responsabilità della P.A. in caso di mancato collaudo nel termine fissato dal Capitolato
Premassima
a) Sulla responsabilità della P.A. in caso di mancato collaudo nel termine fissato dal Capitolato
b) Sulla tempestività della riserva formulata dall'Appaltatore dopo il collaudo svolto tardivamente da parte della P.A..
c) Sul riconoscimento all'Appaltatore degli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto nel capitolato speciale d'appalto.
d) Sui limiti del potere di accertamento del CTU mediante la consulenza tecnica.
e) Sul risarcimento del danno causato dal ritardo nell'ultimazione del collaudo in relazione alle polizze assicurative in regime di proroga. [F] Sulla facoltà di formulare riserva di impugnazione differita in caso di cumulo di domande e pronuncia del giudice su una o più delle medesime con prosecuzione del procedimento per le altre. [G] Sulla giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi. [H] Sull'efficacia del riconoscimento all'Appaltatore, da parte della P.A., della facoltà di revisionare i prezzi
La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati
Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.