Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

Dicembre 2011

Gli articoli pubblicati nel mese di dicembre 2011.

9 articoli

Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul momento in cui l'Appaltatore deve formulare la riserva per pregiudizi o maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori.

Altre questioni
  • Sugli effetti prodotti dalla diffida ad adempiere notificata dall'Impresa e sulla necessità o meno di accertare la sussistenza di un inadempimento da parte della Stazione Appaltante idoneo a giustificare la risoluzione invocata con la diffida stessa.
  • e altre 3 questioni
Lodo Arbitrale, 1 novembre 2010 francesco · pubblicato il 20 dicembre 2011
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 145 (Premio di accelerazione). Art. 23 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla possibilità o meno che la Stazione Appaltante possa successivamente negare ovvero modificare il premio di accelerazione previsto nel contratto qualora al momento dell'effettiva anticipata ultimazione dei lavori non riscontri più sussistenti le ragioni di utilità.

Altre questioni
  • Sulla possibilità o meno che la Stazione Appaltante possa riconoscere in corso di esecuzione un maggior corrispettivo contrattuale a fronte di una convenuta riduzione di un teorico maggior tempo di esecuzione dei lavori
Lodo Arbitrale, 26 ottobre 2010 francesco · pubblicato il 17 dicembre 2011
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla necessità o meno che le riserve, per essere efficaci, siano iscritte nel registro di contabilità e confermate all'atto della sottoscrizione del conto finale.

Altre questioni
  • Sulla legittimazione della singola società facente parte di un ATI a promuovere l'arbitrato e sui problemi relativamente al quantum risarcibile al singolo per riserve iscritte dall'ATI in corso di esecuzione del contratto.
  • e altre 2 questioni
Lodo Arbitrale, 25 ottobre 2010 francesco · pubblicato il 15 dicembre 2011
Lodi arbitrali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) Riservato agli abbonati

Sugli effetti prodotti sulla validità della clausola compromissoria dalla risoluzione del contratto d'appalto intervenuta nel corso dell'esecuzione dello stesso.

Altre questioni
  • Sulle modalità applicative della risoluzione del contratto d'appalto prevista dall'art. 119 del D.p.r. n. 554/1999, in caso di applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto
Lodo Arbitrale, 25 ottobre 2010 francesco · pubblicato il 12 dicembre 2011
Lodi arbitrali Fatti continuativi Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Riservato agli abbonati

Sulla configurabilità o meno del ritardo nell'approvazione della perizia di variante tra i c.d. fatti continuativi che determinano l'anomalo andamento dei lavori appaltati e sulla esistenza o meno dell'onere dell'iscrizione della riserva immediatamente.

Altre questioni
  • Sulla risarcibilità o meno delle spese generali sostenute dall'Impresa in caso di anomalo andamento dei lavori e sulla quantificazione delle stesse.
  • e altre 3 questioni
Lodo Arbitrale, 19 ottobre 2010 francesco · pubblicato il 11 dicembre 2011
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 160, comma 2, lett. a (Sospensione illegittima - Spese gener). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 160, comma 2, lett. b (Sospensione illegittima - Lesione util). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla possibilità o meno che il Collegio riduca in via equitativa l'importo richiesto per spese generali e ritardato utile a causa del periodo della sospensione lavori, nell'ipotesi in cui nello stesso periodo l'Impresa abbia eseguito altri lavori sul medesimo cantiere

Lodo Arbitrale, 19 ottobre 2010 francesco · pubblicato il 11 dicembre 2011
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.LGS 163.2006. Art. 244 (Giurisdizione) Riservato agli abbonati

Sulla proponibilità o meno di due distinte domande di arbitrato, relative allo stesso rapporto, l'una per la decisione sulle riserve inerenti la costruzione, l'altra sulle riserve inerenti la gestione, e sull'eventuale contrasto con il generale principio di buona fede.

Altre questioni
  • Sui limiti alla possibilità di frazionare l'azione giurisdizionale, alla luce dei canoni di correttezza e buona fede evidenziati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 23726 del 15.11.2007.
  • e altre 3 questioni
Lodo Arbitrale, 13 ottobre 2010 francesco · pubblicato il 9 dicembre 2011