Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione)

40 articoli su questo argomento.

40 articoli · pagina 2 di 2 · tutti gli argomenti

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui documenti sui quali l'appaltatore è tenuto ad iscrivere tempestivamente le riserve, anche non immediatamente quantificabili, con particolare riguardo al caso in cui prima del registro di contabilità risultino altri atti relativi all'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano la sospensione dei lavori di un appalto pubblico con particolare riguardo alla necessità di approvare una perizia di variante.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 1 agosto 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 gennaio 2024
Tribunali Aggiudicazione provvisoria e definitiva D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) Riservato agli abbonati

Sull'(in)idoneità di una delibera di Giunta Comunale ad incidere sull'aggiudicazione di un appalto ove manchi un formale provvedimento di esercizio del potere di autotutela ed a determinare l'effetto privatistico del recesso da un contratto d'appalto.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra sospensione legittima ed illegittima dei lavori in materia di appalto pubblico nella vigenza dell'art. 24 del d.m. 145/2000.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Teramo, 3 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 31 agosto 2023
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 159 (Proroghe). Art. 26 145.00 D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) Riservato agli abbonati

Sull'ambito di applicazione dell'art. 159, co. 4 d.p.r. 207/2010 in tema di opzione dell'Appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto d'Appalto pubblico senza indennità in caso di sospensione dei lavori.

Altre questioni
  • Sulla prevedibilità, in tema di responsabilità per la sospensione dei lavori eseguiti in relazione ad un Appalto pubblico, del ritrovamento di un ordigno bellico nel cantiere.
Tribunale di Pisa, 14 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 luglio 2023
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla necessità, ai fini della loro efficacia, che vengano esplicitamente richiamate le norme previste in tema di riserve dalla l.r. Puglia n. 13/2001 in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla facoltà dell'Appaltatore di precisare ed incrementare l'importo delle riserve precedentemente iscritte in ragione dell'anomalo andamento dei lavori in materia di Appalto pubblico.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Bari, 31 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 giugno 2023
Corti di Appello D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sul rilievo che assume la mancata tempestiva contestazione da parte dell'Appaltatore, in sede di verbale di sospensione ovvero di ripresa dei lavori, dei presupposti giustificativi del provvedimento di sospensione dei lavori ove si faccia questione della risoluzione di contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della Stazione Appaltante per illegittima disposizione o protrazione della…

Altre questioni
  • Sulla rilevabilità della decadenza dell'Appaltatore dal diritto di proporre riserve e sull'onere probatorio posto in capo alla Stazione Appaltante circa i fatti posti a fondamento della suddetta decadenza.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Messina, 28 febbraio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 maggio 2023
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui termini processuali per proporre eccezione di decadenza dell'Appaltatore dal diritto di formulare riserva e sulla rilevabilità d'ufficio di suddetta decadenza in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sul momento a partire dal quale sorge, in capo all'Appaltatore, l'onere di iscrivere le riserve con particolare riguardo al caso della sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Cagliari, 19 gennaio 2023. Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 aprile 2023
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 144 (Interessi per ritardato pagamento). Art. 30 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità della disciplina degli interessi dovuti all'Appaltatore per il ritardato pagamento della P.A. ai sensi degli artt. 35 e 36 d.p.r. 1063/1962 nel caso in cui si tratti di crediti oggetto di contestazioni tra le parti.

Altre questioni
  • Sulla disciplina della sospensione dei lavori e della proroga del termine finale dei lavori nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 in materia di Appalto pubblico: in particolare, il caso in cui la sospensione o la proroga non siano imputabili ad alcuna delle parti.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Palermo, 19 dicembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 febbraio 2023
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle ragioni idonee a legittimare l'ordine di sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico: in particolare, la necessità sopravvenuta di approvare una perizia di variante.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra la facoltà dell'Appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto d'Appalto pubblico senza indennità in caso di legittima sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107, co. 2 del d.lgs. 50/2016 ed i rimedi esperibili in caso di illegittima sospensione dei lavori dovuta a fatto imputabile alla Stazione Appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 22 luglio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 novembre 2022
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 Riservato agli abbonati

Sulle ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori: in particolare, il caso della sopravvenuta necessità di approvare una perizia di variante.

Altre questioni
  • Sui presupposti della richiesta dello scioglimento del contratto d'Appalto pubblico da parte dell'Appaltatore in caso di sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità e sul diritto dell'Appaltatore stesso alla refusione dei maggiori oneri nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Roma, 13 giugno 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 settembre 2022