Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) COVID 19 - normativa emergenziale Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità di sospendere il contratto d'appalto pubblico per le conseguenze di un'emergenza - nel caso di specie pandemica - ove esso sia stato stipulato mentre la medesima era in corso.

Tribunale di Livorno, 7 ottobre 2025 Avv. Claudio Bargellini 1 min di lettura

Scarica il PDF Pubblicato il 3 marzo 2026

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Tribunale di Livorno, 7 ottobre 2025 · Avv. Claudio Bargellini · 3 marzo 2026

Premassima

Sulla (im)possibilità di sospendere il contratto d'appalto pubblico per le conseguenze di un'emergenza - nel caso di specie pandemica - ove esso sia stato stipulato mentre la medesima era in corso.

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Abbonati alla rivista Accedi con Google

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sulla (im)possibilità di sospendere il contratto d'appalto pubblico per le conseguenze di un'emergenza - nel caso di specie pandemica - ove esso sia stato stipulato mentre la medesima era in corso.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Abbonati alla rivista Sei già abbonato? Accedi

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la finalità dell'istituto delle riserve, sulla (im)possibilità per l'appaltatore pubblico di avanzare pretese concernenti pregiudizi non oggetto di tempestiva riserva.

Altre questioni

Sulle modalità di iscrizione delle riserve concernenti fatti produttivi di danno continuativo.
e altre 2 questioni

Corte d'Appello di Milano, 25 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 agosto 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la finalità dell'istituto delle riserve, sulla (im)possibilità per l'appaltatore pubblico di avanzare pretese concernenti pregiudizi non oggetto di tempestiva riserva.

Altre questioni

Sulle modalità di iscrizione delle riserve concernenti fatti produttivi di danno continuativo.
e altre 2 questioni

Corte d'Appello di Milano, 25 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 luglio 2026

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Premessa la disciplina concernente la clausola penale per il ritardo dell'appaltatore nella vigenza del d.lgs. 50/2016 (riproposta specularmente nel d.lgs. 36/2023), sulle modalità e sui presupposti, anche probatori, necessari affinché l'appaltatore possa chiederne la disapplicazione con particolare riguardo al caso di ritardo a lui non imputabile.

Altre questioni

Sulla facoltà del R.U.P. di respingere la sospensione dei lavori disposta dal D.L..
e altre 1 questioni

Tribunale di Siena, 20 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 luglio 2026

Sulla (im)possibilità di sospendere il contratto d'appalto pubblico per le conseguenze di un'emergenza - nel caso di specie pandemica - ove esso sia stato stipulato mentre la medesima era in corso.

Condividi questo articolo

Premassima

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Poni un quesito su questa materia

Sullo stesso argomento

Premessa la finalità dell'istituto delle riserve, sulla (im)possibilità per l'appaltatore pubblico di avanzare pretese concernenti pregiudizi non oggetto di tempestiva riserva.

Premessa la finalità dell'istituto delle riserve, sulla (im)possibilità per l'appaltatore pubblico di avanzare pretese concernenti pregiudizi non oggetto di tempestiva riserva.

Formula un quesito alla redazione