Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici
Tribunali Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 144 (Interessi per ritardato pagamento). Art. 30 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità del regime prescrizionale di cui all'art. 2948, co. 4 c.c. ai crediti per interessi derivanti dal ritardato pagamento in materia di appalto pubblico

Tribunale di Roma, 7 novembre 2022 Avv. Claudio Bargellini 1 min di lettura
Scarica il PDF Pubblicato il 8 febbraio 2023

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sull'applicabilità del regime prescrizionale di cui all'art. 2948, co. 4 c.c. ai crediti per interessi derivanti dal ritardato pagamento in materia di appalto pubblico

Tribunale di Roma, 7 novembre 2022 · Avv. Claudio Bargellini · 8 febbraio 2023

Premassima

Sull'applicabilità del regime prescrizionale di cui all'art. 2948, co. 4 c.c. ai crediti per interessi derivanti dal ritardato pagamento in materia di appalto pubblico

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Abbonati alla rivista Accedi con Google

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Ho dimenticato la password

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sull'applicabilità del regime prescrizionale di cui all'art. 2948, co. 4 c.c. ai crediti per interessi derivanti dal ritardato pagamento in materia di appalto pubblico

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Abbonati alla rivista Sei già abbonato? Accedi

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →
Tribunali Anomalo andamento dei lavori. In generale D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Se l'appaltatore pubblico abbia diritto al risarcimento dei danni in caso di differimento del termine dei lavori per anomalo andamento dell'appalto, avuto particolare riguardo all'individuazione delle voci di danno risarcibili.

Altre questioni
  • Se la sottoscrizione di un atto di sottomissione da parte dell'appaltatore pubblico implichi la rinuncia alle riserve.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Venezia, 25 maggio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 20 ottobre 2026
Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1337 (Trattative e responsabilità precontrattuale) Riservato agli abbonati

Sul giudice competente nelle controversie relative al danno da lesione dell'affidamento del privato nella correttezza dell'azione della p.a. nella fase che intercorre tra l'aggiudicazione provvisoria e la stipula del contratto, nel caso di specie per decadenza dall'aggiudicazione dichiarata dall'ente appaltante.

Altre questioni
  • Sui limiti temporali di applicabilità delle disposizioni emergenziali di cui al d.l. 4/2022 ed al d.l. 50/2022 e sulla (in)sussistenza di un dovere in capo alla p.a. - nella vigenza del d.lgs. 50/2016 - di addivenire alla revisione dei prezzi in mancanza di una specifica disciplina contrattuale o normativa.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Palermo, 2 maggio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 ottobre 2026

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →