Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 244 (Giurisdizione) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione con riferimento alle controversie relative alla procedura di affidamento di contratti pubblici ed a quelle relative all'esecuzione di un contratto d'Appalto, con particolare riguardo all'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall'Amministrazione committente.

Scarica il PDF Pubblicato il 21 aprile 2022

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sulla giurisdizione con riferimento alle controversie relative alla procedura di affidamento di contratti pubblici ed a quelle relative all'esecuzione di un contratto d'Appalto, con particolare riguardo all'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall'Amministrazione committente.

Tribunale di Salerno, 14 febbraio 2022 · Avv. Claudio Bargellini · 21 aprile 2022

Premassima

a) Sulla giurisdizione con riferimento alle controversie relative alla procedura di affidamento di contratti pubblici ed a quelle relative all'esecuzione di un contratto d'Appalto, con particolare riguardo all'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall'Amministrazione committente.

b) Sull'individuazione del momento in cui sorge in capo all'Appaltatore l'onere di iscrizione delle riserve in materia di Appalti pubblici.

c) Sulle conseguenze dell'esecuzione di una prestazione da parte di un privato e della ricezione della stessa da parte di un Ente Pubblico, con contestuale riconoscimento di debito fuori bilancio, in caso di mancanza di forma scritta del contratto d'appalto.

d) Sulla facoltà per l'Appaltatore di provare, nonostante la presenza di una clausola penale, che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è derivato da fatto a lui non imputabile in materia di appalti pubblici: in particolare, sull'idoneità della richiesta di variazione delle opere, avanzata dal Committente nel corso dell'esecuzione dell'Appalto, a determinare l'inapplicabilità e l'inefficacia della clausola penale contrattualmente prevista.

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sulla giurisdizione con riferimento alle controversie relative alla procedura di affidamento di contratti pubblici ed a quelle relative all'esecuzione di un contratto d'Appalto, con particolare riguardo all'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall'Amministrazione committente.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →