Sulla applicabilità o meno del regime delle riserve alla domanda dell'appaltatore inerente il pagamento degli interessi moratori per ritardato pagamento della rata di saldo per l'inadempimento dell'obbligo dell'amministrazione di effettuare il collaudo.
Premassima
a) Sulla applicabilità o meno del regime delle riserve alla domanda dell'appaltatore inerente il pagamento degli interessi moratori per ritardato pagamento della rata di saldo per l'inadempimento dell'obbligo dell'amministrazione di effettuare il collaudo.
b) Sulla ripartizione dell'onere della prova tra appaltatore e stazione appaltante nel caso di contestato ritardo nelle operazioni di collaudo da parte di quest'ultima
La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati
Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.
