Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 Riservato agli abbonati

Sui casi in cui trova immediata applicazione il comma 4 dell'art. 24, D.M. 145 del 2000, secondo il quale laddove la sospensione dei lavori superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può recedere dal contratto o chiedere la refusione dei maggiori costi

Lodo Arbitrale, 10 novembre 2008 francesco 1 min di lettura
Scarica il PDF Pubblicato il 28 agosto 2009

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sui casi in cui trova immediata applicazione il comma 4 dell'art. 24, D.M. 145 del 2000, secondo il quale laddove la sospensione dei lavori superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può recedere dal contratto o chiedere la refusione dei maggiori costi

Lodo Arbitrale, 10 novembre 2008 · francesco · 28 agosto 2009

Premassima

Sui casi in cui trova immediata applicazione il comma 4 dell'art. 24, D.M. 145 del 2000, secondo il quale laddove la sospensione dei lavori superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può recedere dal contratto o chiedere la refusione dei maggiori costi

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Abbonati alla rivista Accedi con Google

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Ho dimenticato la password

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sui casi in cui trova immediata applicazione il comma 4 dell'art. 24, D.M. 145 del 2000, secondo il quale laddove la sospensione dei lavori superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può recedere dal contratto o chiedere la refusione dei maggiori costi

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Abbonati alla rivista Sei già abbonato? Accedi

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) D.LGS 163.2006. Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici) Riservato agli abbonati

Se sia nullo o meno il contratto d'appalto di lavori pubblici finanziato da un ente pubblico terzo ove i lavori appaltati abbiano uno scopo diverso da quello prescritto dal finanziamento.

Altre questioni
  • Se sia nullo o meno il contratto d'appalto di lavori pubblici per opere per cui l'appaltatore non abbia la categoria SOA.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Foggia, 12 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 settembre 2026
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla (non) rilevabilità d'ufficio della decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve in tema di appalti pubblici.

Altre questioni
  • Premessa la ratio dell'istituto delle riserve, sull'onere dell'appaltatore di provare i fatti posti a fondamento delle riserve.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Reggio Calabria, 2 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla necessità per l'appaltatore che intenda richiedere i danni per l'illegittima durata della sospensione temporanea dei lavori, nella vigenza dei co. 1 e 2 dell'art. 24 d.m. 145/2000, di previamente diffidare per iscritto il responsabile del procedimento.

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio posto in capo alla stazione appaltante circa la legittimità della sospensione dei lavori relativi ad un appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Napoli, 12 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 dicembre 2024

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →