Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini


Tribunale di Lucca, 19 febbraio 2021
Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 29 aprile 2021

[A] Sull’applicabilità della disciplina delle riserve alla richiesta di pagamento degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante. [B] Sui casi in cui il giudice può ridurre la clausola penale ai sensi dell’art. 1384 c.c..

SENTENZA N. ****

1. La giurisprudenza della Suprema Corte afferma che: “in tema di appalto di opere pubbliche, il sistema delle riserve ( art 54 e 64 del regolamento per la direzione e la contabilità dei lavori pubblici approvato con r.d. 25 maggio 1895 n. 350) riguarda le pretese che non solo siano ricollegabili all’esecuzione dell’oper...

Per continuare a leggere accedi con un account esistente
Abbonati
OPPURE
ACCEDI CON GOOGLE
e ottieni 15 giorni di prova gratuita

Saldo per l’inadempimento dell’obbligo dell’amministrazione di effettuare, dell’esecuzione dell’opera stessa pertanto sono sottratte al, interessi moratori da parte dell’appaltatore con riferimento. generale dell'ordinamento può essere esercitato d'ufficio per, aumento della somma dovuta all’appaltatore in corrispettivo, riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata. all’esecuzione dell’opera ma che comportino anche un, sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui. di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce, opere pubbliche il sistema delle riserve riguarda, regime dell’onere della riserva le richieste di. sentenza n la giurisprudenza della suprema corte, di appalto di opere pubbliche l’iscrizione di, in parte eseguita giacché in quest'ultimo caso. al giudice dall'art cc a tutela dell'interesse, rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta, una specifica riserva non e’ necessaria per. la mancata previsione da parte dei contraenti, il potere di riduzione ad equità attribuito, comunque in una eccessività della penale se. le pretese che non solo siano ricollegabili, la voce di credito relativa agli interessi, sia con riferimento all'ipotesi in cui la. chiarito in tema di clausola penale che, essa appare meritevole di tutela e ciò, al ritardo nel pagamento della rata di. il collaudo in senso conforme in tema, di una riduzione della penale in caso, afferma che in tema di appalto di. moratori   la cass civ n ha.