Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 102 (collaudo e verifica di conformità) D.P.R. 207.2010. Art. 229 (Certificato di collaudo). Art. 199 554.99 CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Riservato agli abbonati

Premessa la disciplina inerente il termine di effettuazione del collaudo nella vigenza del d.lgs. 50/2016 e del d.p.r. 207/2010, sull'individuazione delle obbligazioni poste a carico della stazione appaltante in tema di collaudo avuto riguardo al divieto di ritardarlo sine die, alle conseguenze del ritardo ed agli strumenti che l'appaltatore può in tal caso attivare, alla sorte della cauzione definitiva prestata ed all'esigibilità dei compensi dovuti per le opere eseguite ove il collaudo venga ritardato oltre i tempi normativamente prescritti.

Tribunale di Modena, 8 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini 1 min di lettura
Scarica il PDF Pubblicato il 10 giugno 2026

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Premessa la disciplina inerente il termine di effettuazione del collaudo nella vigenza del d.lgs. 50/2016 e del d.p.r. 207/2010, sull'individuazione delle obbligazioni poste a carico della stazione appaltante in tema di collaudo avuto riguardo al divieto di ritardarlo sine die, alle conseguenze del ritardo ed agli strumenti che l'appaltatore può in tal caso attivare, alla sorte della cauzione definitiva prestata ed all'esigibilità dei compensi dovuti per le opere eseguite ove il collaudo venga ritardato oltre i tempi normativamente prescritti.

Tribunale di Modena, 8 gennaio 2026 · Avv. Claudio Bargellini · 10 giugno 2026

Premassima

Premessa la disciplina inerente il termine di effettuazione del collaudo nella vigenza del d.lgs. 50/2016 e del d.p.r. 207/2010, sull'individuazione delle obbligazioni poste a carico della stazione appaltante in tema di collaudo avuto riguardo al divieto di ritardarlo sine die, alle conseguenze del ritardo ed agli strumenti che l'appaltatore può in tal caso attivare, alla sorte della cauzione definitiva prestata ed all'esigibilità dei compensi dovuti per le opere eseguite ove il collaudo venga ritardato oltre i tempi normativamente prescritti.

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Abbonati alla rivista Accedi con Google

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Ho dimenticato la password

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Premessa la disciplina inerente il termine di effettuazione del collaudo nella vigenza del d.lgs. 50/2016 e del d.p.r. 207/2010, sull'individuazione delle obbligazioni poste a carico della stazione appaltante in tema di collaudo avuto riguardo al divieto di ritardarlo sine die, alle conseguenze del ritardo ed agli strumenti che l'appaltatore può in tal caso attivare,…

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Abbonati alla rivista Sei già abbonato? Accedi

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere dell'appaltatore pubblico di iscrivere tempestivamente riserve per situazioni anche solo potenzialmente dannose, avuto particolare riguardo ai fatti continuativi.

Altre questioni
  • Sull'onere dell'appaltatore pubblico di iscrivere le riserve per fatti insorti dopo il collaudo, avuto riguardo ai documenti su cui in tal caso devono essere esplicitate.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Napoli, 24 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 settembre 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 2222 (Contratto d'opera) CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Riservato agli abbonati

Se sia valida la clausola di un contratto pubblico di prestazione d'opera professionale che condizioni il pagamento del compenso da parte della p.a. ad eventi futuri e incerti quali l'ottenimento di finanziamenti pubblici o l'approvazione e validazione di progetti, avuto particolare riguardo all'obbligo della p.a. di attivarsi ai fini dell'avveramento delle condizioni.

Altre questioni
  • Sull'onere della p.a., ove un professionista agisca nei suoi confronti per l'adempimento di un contratto d'opera professionale in cui il pagamento del compenso sia subordinato all'avveramento di una determinata circostanza non verificatasi, di dimostrare di essersi attivata per l'avveramento della condizione.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Bari, 14 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 agosto 2026

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →