Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 159 (Proroghe). Art. 26 145.00 Varie Riservato agli abbonati

Sulla qualificazione, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, dell'affidamento in via provvisoria, e cioé prima che sia portata a termine la gara, del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

Corte d'Appello di Catania, 9 novembre 2023 Avv. Claudio Bargellini 1 min di lettura

Scarica il PDF Pubblicato il 28 febbraio 2024

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Corte d'Appello di Catania, 9 novembre 2023 · Avv. Claudio Bargellini · 28 febbraio 2024

Premassima

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Abbonati alla rivista Accedi con Google

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sulla qualificazione, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, dell'affidamento in via provvisoria, e cioé prima che sia portata a termine la gara, del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Abbonati alla rivista Sei già abbonato? Accedi

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Tribunali Lavori extracontratuali Varie Riservato agli abbonati

Premessa la disciplina concernente la copertura finanziaria delle spese della p.a., se il requisito della copertura finanziaria, pur in assenza di visto che la attesti, possa ritenersi soddisfatto dalla circostanza che l'impegno di spesa sia legato all'erogazione di un finanziamento da parte di un ente terzo e se il contratto d'appalto pubblico stipulato sulla base di siffatto impegno contabile…

Altre questioni

Se l'appaltatore pubblico abbia diritto a compensi o indennizzi per le varianti in corso d'opera realizzate extracontratto.

Tribunale di Avellino, 27 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 ottobre 2026

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 159 (Proroghe). Art. 26 145.00 D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Riservato agli abbonati

Sui presupposti necessari affinché, in caso di richiesta di variazioni del progetto da parte del committente, debbano ritenersi caducati il termine di consegna dei lavori e la penale da ritardo.

Altre questioni

Se il giudice possa ridurre in via equitativa la penale da ritardo pattuita in un appalto pubblico ove essa superi le soglie massime normativamente previste, pari giornalmente all'1,5 ‰ dell'importo netto del contratto e complessivamente al 10% dell'importo netto del contratto.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Firenze, 15 maggio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 20 ottobre 2026

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 159 (Proroghe). Art. 26 145.00 D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Riservato agli abbonati

Premesso in generale il divieto di rinnovo e proroga dei contratti pubblici, sui casi in cui - nella vigenza del d.lgs. 163/2006 - è possibile addivenirvi avuto riguardo alla necessità di computare la proroga nel valore stimato dell'appalto.

Altre questioni

Sui presupposti cumulativamente necessari ai fini della legittimità della proroga tecnica di un appalto pubblico, avuto riguardo anche alla (im)possibilità per le parti di apportare modifiche o rinegoziazioni delle condizioni contrattuali originariamente pattuite.
e altre 3 questioni

Tribunale di Massa, 27 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 ottobre 2026

Sulla qualificazione, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, dell'affidamento in via provvisoria, e cioé prima che sia portata a termine la gara, del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

Condividi questo articolo

Premassima

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Poni un quesito su questa materia

Sullo stesso argomento

Sui presupposti necessari affinché, in caso di richiesta di variazioni del progetto da parte del committente, debbano ritenersi caducati il termine di consegna dei lavori e la penale da ritardo.

Premesso in generale il divieto di rinnovo e proroga dei contratti pubblici, sui casi in cui - nella vigenza del d.lgs. 163/2006 - è possibile addivenirvi avuto riguardo alla necessità di computare la proroga nel valore stimato dell'appalto.

Formula un quesito alla redazione