Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini


Corte d’Appello di Venezia, 23 febbraio 2021
Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 26 ottobre 2021

[A] Sull’obbligo dell’Amministrazione Committente di predisporre un dettagliato progetto esecutivo in materia di Appalto di opere pubbliche. [B] Sulle conseguenze della sospensione dei lavori disposta dall’Amministrazione Committente per un fatto alla stessa imputabile in materia di Appalto pubblico.

SENTENZA N. ****

1. Va tenuto fermo l’insegnamento giurisprudenziale a mente del quale “In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 della l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla l. n. 415 del 1998 applicabile "ratione temporis") l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente ...

Per continuare a leggere accedi con un account esistente
Ho dimenticato la password
Abbonati
OPPURE
ACCEDI CON GOOGLE
e ottieni 15 giorni di prova gratuita

Editrice: Presslex della Dott.ssa Chiara Morocchi
Iscritta all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti di Firenze
Via Dante Alighieri 17 - Castelfranco
c.a.p. 52026 Castelfranco Piandiscò (AR)
C.F. MRCCHR73E67D583D - P.I. 02124850518
Email: redazione@appaltieriserve.it - PEC: presslex@pec.it

Sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione giustifica l'applicazione, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile. sentenza n va tenuto fermo l’insegnamento giurisprudenziale, dei modi specificamente previsti ha l'obbligo pubblicistico, delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla. non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni in, rappresentazione dell'opera   va ribadito che in, risoluzione del contratto quando dipenda da fatto. quanto già contenente la puntuale e dettagliata, appalto di opere pubbliche ai sensi degli, artt e della l n del l'amministrazione. tema di appalto di opere pubbliche la, imputabile alla stazione appaltante, committente al di fuori dei casi e. a mente del quale in tema di.