Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 153 (Giorno e termine per la consegna). Art. 129 554.99 Risarcimento danni Riservato agli abbonati

Sull'indennizzo risarcibile all'appaltatore in caso di recesso dovuto a ritardata consegna del cantiere secondo quanto previsto dall'art. 153 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Tribunale di Palermo, 11 maggio 2017 claudio 1 min di lettura
Scarica il PDF Pubblicato il 29 maggio 2018

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sull'indennizzo risarcibile all'appaltatore in caso di recesso dovuto a ritardata consegna del cantiere secondo quanto previsto dall'art. 153 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Tribunale di Palermo, 11 maggio 2017 · claudio · 29 maggio 2018

Premassima

a) Sull'indennizzo risarcibile all'appaltatore in caso di recesso dovuto a ritardata consegna del cantiere secondo quanto previsto dall'art. 153 del d.P.R. n. 207 del 2010.

b) Sulla quantificazione degli importi di cui l'appaltatore può chiedere il pagamento in caso di recesso per ritardata consegna del cantiere dopo la firma del contratto

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Abbonati alla rivista Accedi con Google

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Ho dimenticato la password

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sull'indennizzo risarcibile all'appaltatore in caso di recesso dovuto a ritardata consegna del cantiere secondo quanto previsto dall'art. 153 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Abbonati alla rivista Sei già abbonato? Accedi

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore) Risarcimento danni Riservato agli abbonati

Premessa la regola generale in tema di appalti pubblici per cui solo l'appaltatore - o il subappaltatore che abbia eseguito i lavori - deve ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, sui casi in cui è configurabile una corresponsabilità del committente o del subcommittente e sui casi in cui la responsabilità deve essere ricondotta esclusivamente in capo al…

Altre questioni
  • Premesso in generale l'obbligo dell'appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente e le caratteristiche idrogeologiche del terreno su cui devono essere eseguiti i lavori, sull'unico caso in cui l'appaltatore è esente da responsabilità per la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno e non è pertanto tenuto a sopportarne i maggiori oneri.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Napoli, 9 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 ottobre 2026
Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore ove il committente, convenuto in giudizio per il pagamento del corrispettivo, sollevi eccezione di inadempimento e su quello posto in capo al committente che proponga domanda di garanzia speciale per difformità e vizi dell'opera.

Altre questioni
  • Sulla precisa ripartizione dei compiti di progettazione tra appaltatore e stazione appaltante nell'appalto integrato, avuto riguardo alla distinzione tra progetto definitivo ed esecutivo ed ai documenti che ne fanno parte.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Biella, 21 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 ottobre 2026
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Su termini e modalità con cui l'appaltatore pubblico è tenuto ad iscrivere e confermare le riserve, sulle pretese che ne possono essere oggetto, sul contenuto di cui devono essere fornite, sugli oneri posti in capo all'appaltatore che intenda dimostrarne la tempestività e su quelli posti in capo alla stazione appaltante che intenda farne valere la decadenza.

Altre questioni
  • Sui termini entro cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere e quantificare le riserve conseguenti alla sospensione di lavori pubblici.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 15 aprile 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 settembre 2026

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →