Sull’onere dell’appaltatore, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, di inviare una diffida alla stazione appaltante ove intenda contestare la sopravvenuta illegittima protrazione della sospensione dei lavori, con particolare riguardo alle modalità di invio della diffida in caso di variante, e sull’(in)validità della riserva apposta per la sopravvenuta illegittima protrazione della sospensione dei lavori che non sia preceduta dalla predetta diffida.
SENTENZA N. ****
La società appaltatrice nella riserva apposta nel verbale di ripresa dei lavori ha espressamente lamentato la illegittimità sopravvenuta della sospensione, contestando la “protrazione della sospensione dei lavori oltre il tempo oggettivamente necessario e ragionevole per la messa a disposizione dell’impresa di progetti (v...