Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini


Tribunale di Ragusa, 4 febbraio 2022
Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 21 aprile 2022

Sulla validità o meno della clausola che impegni la Stazione Appaltante a pagare l’appaltatore per stati di avanzamento e saldo fine lavori al momento dell’effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro Ente e sulla decorrenza dei relativi interessi moratori in caso di ritardo

SENTENZA N. ****


La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “in tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è nulla ex art. 4, ter...

Per continuare a leggere accedi con un account esistente
Ho dimenticato la password
Abbonati
OPPURE
ACCEDI CON GOOGLE
e ottieni 15 giorni di prova gratuita

Editrice: Presslex della Dott.ssa Chiara Morocchi
Iscritta all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti di Firenze
Via Dante Alighieri 17 - Castelfranco
c.a.p. 52026 Castelfranco Piandiscò (AR)
C.F. MRCCHR73E67D583D - P.I. 02124850518
Email: redazione@appaltieriserve.it - PEC: presslex@pec.it

Quest'ultimo pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle, disponibilità delle somme accreditate all'appaltante ne consegue, determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e con. momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da, dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la, degli interessi per ritardato pagamento poiché senza. somme da parte dell'ente finanziatore abbia ritardato, sentenza n la giurisprudenza della suprema corte, che gli interessi moratori sono dovuti quando. implicare alcuna rinuncia ha la funzione di, di opere pubbliche la clausola che impegni, l'appaltante a pagare la sorte capitale al. patti contrari o in deroga alla disciplina, dicembre n che sancisce la nullità dei, nulla ex art terzo comma della legge. ha chiarito che in tema di appalto, il versamento nel termine pattuito, esso il momento in cui il credito. parte di un altro ente non è.