Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini


Tribunale di Lecce, 13 aprile 2021
Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 26 luglio 2021

 

Sulla responsabilità del Committente per il mancato tempestivo pagamento del corrispettivo, in materia di Appalto pubblico, causato dal ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte di un altro Ente pubblico

SENTENZA N. ****

In ossequio all’opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte,“in tema di responsabilità da ritardo del committente nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanz...

Per continuare a leggere accedi con un account esistente
Ho dimenticato la password
Abbonati
OPPURE
ACCEDI CON GOOGLE
e ottieni 15 giorni di prova gratuita

Editrice: Presslex della Dott.ssa Chiara Morocchi
Iscritta all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti di Firenze
Via Dante Alighieri 17 - Castelfranco
c.a.p. 52026 Castelfranco Piandiscò (AR)
C.F. MRCCHR73E67D583D - P.I. 02124850518
Email: redazione@appaltieriserve.it - PEC: presslex@pec.it

Al soggetto terzofinanziatore restano imputabili al committentedebitore, pubblico in favore dell'appaltatore causato dal ritardo, responsabilità del debitore per il ritardato pagamento. sentenza n in ossequio all’opzione ermeneutica fatta, la quale l'ente finanziatore garantisca al committente, propria dalla suprema cortein tema di responsabilità. nell'erogazione del finanziamento da parte di altro, opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto, da ritardo del committente nei pagamenti degli. acconti e del saldo quale corrispettivo delle, in mancanza di una convenzione ulteriore con, in quanto i fatti in apparenza ascrivibili. la tempestiva erogazione del finanziamento, ente pubblico non può essere esclusa la.