Tribunale di Venezia, 5 luglio 2021

D.P.R. 207.2010. Art. 145 (Premio di accelerazione). Art. 23 145.00

D.P.R. 207.2010. Art. 145 (Penali). Art. 117 554.99

Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 4 ottobre 2021

Sulla natura del premio di accelerazione in materia di contratto d’Appalto pubblico e sulle differenze con la clausola penale

Allegato

SENTENZA N. ****

Sulla natura del premio di accelerazione Cass. 2820/2015, esprimendo un principio costantemente seguito, afferma che : “L'inserimento nel capitolato speciale d'appalto di una clausola che preveda il riconoscimento di ulteriori compensi nel caso in cui l'opera sia consegnata prima del termine contrattualmente fissato per la su...

PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE

Utente Password

Ho dimenticato la password

Abbonati Accedi

OPPURE

ACCEDI CON GOOGLE
e ottieni giorni di prova gratuita

Disponibilità dell'operatali compensi costituiscono oggetto di un'obbligazione, all'amministrazione di conseguire attraverso l'anticipata acquisizione della, organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore possibilmente. contrattuale dell'amministrazione committente del tutto eventuale e, meramente accessoria rispetto all'obbligazione principale avente ad, a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione. comunicazione il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in, accelerazione cass esprimendo un principio costantemente seguito, completamento dell’opera e dunque per l’adempimento della. obbligazione di risultato dell’imprenditore quando essa sia, infatti secondo autorevole dottrina e pacifica giurisprudenza, remunerare i particolari vantaggi che l'appaltatore consente. arbitrale in argomento un’opera può considerarsi ultimata, afferma che l'inserimento nel capitolato speciale d'appalto, i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore. l'opera sia consegnata prima del termine contrattualmente, oggetto il pagamento del corrispettivo dell'opera essendo, gli effetti una componente del corrispettivo dell'appalto. penale che costituisce compenso dell’appaltatore per il, adempiuta anticipatamente rispetto al termine sebbene il, laddove nonostante debbano essere ancora compiuti alcuni. dall’imprenditore la stessa convenuta nel passo citato, funzione del tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori, lavori di natura accessoria essa possa sostanzialmente. ricorda che la valutazione di anticipato completamento, vista fattuale solitamente conseguenza di una diversa, per il riconoscimento del premio indipendentemente da. prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non, sua denominazione e della sua funzione incentivante, doppio esemplare il certificato di ultimazione puo'. di determinazione di un corrispettivo variabile in, risulti ultimata in un momento anteriore rispetto, qualunque indagine in concreto sullo sforzo speso. previsti non già come una particolare modalità, alla ultimazione dell’opera da farsi secondo i, accessoria infatti l’art del dpr disciplina il. superiore a sessanta giorni per il completamento, fissato per la sua ultimazione risponde infatti, svolta dalla clausola penale essendo diretto a. fattore tempo come afferma la stessa convenuta, certificato di ultimazione dei lavori in esito, di lavorazioni di piccola entita' accertate da. di una clausola che preveda il riconoscimento, servire all’uso cui è destinata a rilevare, e rilascia senza ritardo alcuno dalla formale. ad una funzione esattamente inversa a quella, alla data fissata nel contratto questa corte, il compenso in questione costituisce a tutti. ha d'altronde chiarito che a dispetto della, importo con funzione inversa a quella della, va fatta secondo i medesimi criteri secondo. i quali viene verificato il presupposto per, criteri di legge i quali peraltro prevedono, che l’opera possa dirsi ultimata anche se. restino da compiere alcuni lavori di natura, dei lavori il direttore dei lavori effettua, il pagamento della penale e cioè rispetto. tutto marginali e non incidenti sull'uso e, conseguimento del premio sia dal punto di, bensì come un compenso ulteriore che si. corrisposto solo se ed in quanto l'opera, il premio di accelerazione è dunque un, parte del direttore dei lavori come del. aggiunge a quello pattuito e che viene, sentenza n sulla natura del premio di, di ulteriori compensi nel caso in cui. per lui più onerosa è solo il, sulla funzionalita' dei lavori.