[A] Sulla possibilità o meno per la Stazione appaltante di qualificare come “circostanza imprevedibile”, al fine di giustificare la sospensione dei lavori, la previa necessità di acquisire l’Autorizzazione paesaggistica. [B] Sull’onere della prova posto a carico dell’appaltatore al fine di ottenere il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..
SENTENZA N. ****
1. Si osserva che la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica, rilevata dal Corpo Forestale dello Stato, a seguito di un accertamento d’ufficio svolto in corso d’opera, stante la presenza di un’area boschiva tra quelle oggetto dell’intervento appaltato, non può considerarsi circostanza imprevedibile e c...