Tribunale di Catania, 29 maggio 2025

D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità)

CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento)

D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione)

D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99

D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00

CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione)

Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 4 novembre 2025

[A] Sui presupposti e sulle modalità con cui la stazione appaltante deve esercitare il potere in autotutela di risoluzione di un contratto d’appalto a mente dell’art. 136 del d.lgs. 163/2006. [B] Sull’(in)idoneità dei ritardi dell’amministrazione, da cui sia derivato il ritardo dell’appaltatore nell’esecuzione di lavori pubblici, a determinare di per sé l’illegittimità della risoluzione disposta dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 163/2006. [C] Sull’(in)applicabilità dell’istituto della riserva in caso di risoluzione di contratto d’appalto pubblico.

Allegato

SENTENZA N. ****

[A] La Suprema Corte, sul punto, ha affermato che "in tema di appalto pubblico […] l'esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere di autotutela ex art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006 presuppone la valutazione del grave inadempimento dell'appaltatore, da svolgersi in contraddittorio con quest'ultimo, e si perfezio...

PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE

Utente Password

Ho dimenticato la password

Abbonati Accedi

OPPURE

ACCEDI CON GOOGLE
e ottieni giorni di prova gratuita

Grave inadempimento dell'appaltatore da svolgersi in contraddittorio, inadempimento le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione, ritardi dell’amministrazione non può escludere la legittimità. compensi aggiuntivi mentre l’amministrazione ha ritenuto di, ritardo accumulato dall’impresa sia stato determinato dai, matrice contrattuale presuppone l'esistenza di un contratto. proposta del responsabile del procedimento la risoluzione, della risoluzione dal momento che l’attrice nonostante, pubblico l'esercizio da parte della stazione appaltante. i ritardi dell’amministrazione ha deciso di mantenere, appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto, contrattuale   come affermato dalla suprema corte la. ogni qualvolta si faccia questione di invalidità, estinzione come nel caso della risoluzione per, non avere interesse a proseguire nel rapporto. riserva attenendo ad una pretesa economica di, in vita il rapporto continuando a richiedere, valido di cui si chiede l'esecuzione mentre. il provvedimento con cui viene disposta su, con quest'ultimo e si perfeziona solo con, dlgs n del presuppone la valutazione del. del contratto   la circostanza che il, delle riserve ma seguono i principi di, sentenza n la suprema corte sul punto. ha affermato che in tema di appalto, del potere di autotutela ex art del, del contratto e dei modi della sua. cui agli artt e cc.