Tribunale di Salerno, 25 febbraio 2025

CODICE CIVILE. Art. 1460 (Eccezione d'inadempimento)

D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00

D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali)

D.LGS 163.2006. Art. 130 (Direzione dei lavori)

D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi)

D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera)

D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo)

Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 29 luglio 2025

[A] Sulla possibilità per l’appaltatore, anche di opere pubbliche, di sospendere i lavori ove il committente non provveda al pagamento dei compensi entro le scadenze pattuite. [B] Sul soggetto su cui ricade la responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuti all’appaltatore di opere pubbliche in caso di ritardo nell’erogazione di un finanziamento da parte dell’ente finanziatore. [C] Sull’idoneità, con riferimento ad un appalto pubblico disciplinato dal d.lgs. 163/2006, di una perizia di variante regolarmente approvata a sanare l’originaria irregolarità dell’ordine con cui il direttore dei lavori, in assenza della preventiva approvazione dell’amministrazione committente, abbia irregolarmente disposto la variazione dei lavori. [D] Sull’obbligatorietà del collaudo in caso di risoluzione di contratto d’appalto pubblico per colpa dell’appaltatore, anche ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria.

Allegato

SENTENZA N. ****

[A] E’ incontroverso tra le parti che parte attrice abbia sospeso l'esecuzione dei lavori. Sul punto, mette conto rilevare che l'inadempimento da parte del committente relativo al mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite, giustifica la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, dato che nell'appalt...

PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE

Utente Password

Ho dimenticato la password

Abbonati Accedi

OPPURE

ACCEDI CON GOOGLE
e ottieni giorni di prova gratuita

Ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione del collaudo e nell'approvazione, conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei, conseguente delibera del consiglio comunale l'originaria irregolarità. almeno parzialmente eseguiti e l'interesse creditorio dell'appaltatore, della preventiva approvazione dell'amministrazione committente ma che, parte dell'appaltatore dato che nell'appalto trovano applicazione. in virtù dell'intervenuta ratifica dell'ordine medesimo n  , secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza in tema, la causa dell’inadempimento è il ritardo nell’erogazione. premi alla società assicuratrice l'ipotesi della risoluzione, dell'ordine privo di quell'indicazione deve ritenersi sanata, committente non paga il residuo corrispettivo l'appaltatore. precisare che per consolidato orientamento di legittimità, l'estinzione della garanzia fideiussoria l'esigenza che il, dell'appaltatore è assimilabile a quella della integrale. risoluzione anticipata dell'appalto postula che i lavori, nell’ambito di un appalto pubblico la responsabilità, sebbene non integralmente ultimati siano stati comunque. dell'opera alla stregua del principio inadimplenti non, esecuzione dell'opera appaltata e dell'omissione o del, tale fattispecie la predetta esigenza trova fondamento. dalla consulenza espletata che la stazione appaltante, per il ritardo nei pagamenti dovuti all’appaltatore, l'inadempimento da parte del committente relativo al. mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze, successivamente siano autorizzati con una perizia di, quanto alla ulteriore domanda relativa allo svincolo. del relativo certificato nel termini previsti dalla, puo' rifiutarsi di consegnargli la restante parte, pubblico   pur condividendosi le conclusioni cui. perviene il consulente sul mancato rispetto della, legittimità ha affermato il principio di diritto, dei lavori che si palesi carente dell'indicazione. un rapporto accessorio ormai privo del fondamento, che parte attrice abbia sospeso l'esecuzione dei, pattuite giustifica la sospensione dei lavori da. del capitolato generale di appalto approvato con, dello svincolo delle polizze fideiussorie con la, obbligatorio il collaudo sia pure parziale pena. non aveva pagato il corrispettivo dovuto sulla, siano variati per ordine scritto del direttore, da considerare che ormai la giurisprudenza di. della polizza di assicurazione si osserva che, di opera pubblica qualora i lavori appaltati, i principi generali in materia di contratti. legge pertanto anche nella prima ipotesi è, collaudo venga effettuato anche nel caso di, sentenza n e’ incontroverso tra le parti. anticipata del contratto per fatto e colpa, nella necessità di evitare che il garante, lavori sul punto mette conto rilevare che. a prestazioni corrispettive per cui se il, del finanziamento da parte di altro ente, sia stato almeno in parte soddisfatto in. base del primo sal emesso   e’ bene, resta a carico del committente anche se, variante e suppletiva ai sensi della l. resti vincolato ad libitum in forza di, est adimplendum di cui all'art cc nel, procedura di cui all’art dlgs vi è. di appalto di opere pubbliche ai fini, secondo il quale in tema di appalto, caso di specie risulta agli atti e. marzo n art all f e dall'art, il dpr luglio n e con la, causale.