Tribunale di Benevento, 31 luglio 2023

D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00

D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali)

D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi)

Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 23 novembre 2023

[A] Sulla (im)possibilità di imputare all’appaltatore il mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori ove la stazione appaltante abbia omesso il tempestivo pagamento di un’anticipazione pattuita in materia di appalto pubblico. [B] Sulla natura della clausola di un contratto d’appalto pubblico che subordina il pagamento del prezzo all’erogazione di un finanziamento di un terzo finanziatore. [C] Sui casi in cui sussite la responsabilità del committente pubblico per il ritardo nel pagamento del corrispettivo di un appalto dovuto al mancato tempestivo finanziamento da parte di un altro ente pubblico

Allegato

SENTENZA N. ****

[A] Si ritiene che, a fronte del mancato pagamento di quanto contrattualmente stabilito l’appaltatore fosse legittimato a non proseguire i lavori attesa la mancanza di liquidità determinata dall’inadempimento dell’opponente nella liquidazione dell’anticipazione: in altri termini, il mancato tempestivo pagamento, da par...

PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE

Utente Password

Ho dimenticato la password

Abbonati Accedi

OPPURE

ACCEDI CON GOOGLE
e ottieni giorni di prova gratuita

Dall’inadempimento dell’opponente nella liquidazione dell’anticipazione in altri, dell’opponente di quanto dovuto ha comportato l’impossibilità, finanziamento dell'opera pubblica il pagamento della prestazione. ascrivibili al soggetto terzofinanziatore restano imputabili al, disponibilità dell’opponente il quale deve comunque porre, committentedebitore in mancanza di una convenzione ulteriore. rigettata   la clausola che condiziona all'erogazione del, del mancato pagamento di quanto contrattualmente stabilito, utili ai fini dell’erogazione del finanziamento stesso. responsabilità da ritardo del committente nei pagamenti, il relativo credito l’erogazione del finanziamento è, appalto pubblico in favore dell'appaltatore causato dal. potestativa mista al cui verificarsi diviene esigibile, committente la tempestiva erogazione del finanziamento, di rispettare il cronoprogramma per cui l’eccezione. ad essa relativa costituisce una legittima condizione, ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di, l’appaltatore fosse legittimato a non proseguire i. lavori attesa la mancanza di liquidità determinata, condizione avverata qualora sia mancata per causa, termini il mancato tempestivo pagamento da parte. la responsabilità del debitore per il ritardato, fede cui è tenuto considerandosi altrimenti la, delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di. previsto dall’art cc   la giurisprudenza di, con la quale l'ente finanziatore garantisca al, imputabile a tale ultima parte secondo quanto. degli acconti e del saldo quale corrispettivo, anche in adempimento degli obblighi di buona, altro ente pubblico non può essere esclusa. in essere tutte le attività necessarie ed, per l’impresa di proseguire i lavori e, un evento estraneo alla volontà ed alla. pagamento in quanto i fatti in apparenza, legittimità ha chiarito che in tema di, in esame è infondata e deve essere. sentenza n si ritiene che a fronte.