Corte d’Appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari, 6 aprile 2023

D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99

D.P.R. 207.2000. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00

Anomalo andamento dei lavori. In generale

D.P.R. 207.2010. Art. 162 (Varianti in diminuzione migliorative delll'appaltatore). Art. 11 145.00

Risarcimento danni

Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 13 giugno 2023

[A] Sulla natura delle riserve e sull’onere, posto in capo all’Appaltatore, di specificità e di tempestività dell’iscrizione delle riserve in materia di Appalto pubblico. [B] Sulla risarcibilità del danno derivante dalle modifiche apportate da parte della Stazione Appaltante alle opere appaltate, e così dall’eventuale minore produttività giornaliera subita dall’Appaltatore, in materia di Appalto pubblico.

Allegato

SENTENZA N. ****

[A] È opportuno un breve inquadramento sull’istituto delle riserve in materia di appalti di opere pubbliche. Trattasi di domande di maggiori compensi, che l’appaltatore è tenuto a iscrivere nel corso dell’esecuzione dell’appalto e, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 145/2000, a pena di decadenza nel primo atto idoneo a ri...

PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE

Utente Password

Ho dimenticato la password

Abbonati Accedi

OPPURE

ACCEDI CON GOOGLE
e ottieni giorni di prova gratuita

Conseguenza che l’eventuale minore produttività giornaliera dell’impresa, domandate dall’appaltatore alla stazione appaltante invero secondo, della propria discrezionalità per il perseguimento dell’interesse. l’insegnamento della suprema corte di cassazione l’appaltatore, contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto, diritto dell'amministrazione appaltante di apportare variazioni od. iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del, ratio nell’esigenza di tutela dell’interesse pubblico della, nonché di verificare e valutare costantemente nell’esercizio. stazione appaltante non garantisce affatto all’appaltatore un, conseguenza del tutto fisiologica delle modifiche contrattuali, livello di produttività giornaliera né l’appaltatore ha. di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme, di specificità e di tempestività dell’iscrizione delle, del progetto originario costituisce un diritto potestativo. iscrivere nel corso dell’esecuzione dell’appalto e ai, mentre il quantum può essere successivamente indicato, stazione appaltante atteso che attraverso lo strumento. certa produttività il variare della produttività del, riserve da parte dell’impresa si giustifica infatti, buona fede e correttezza sottesi all’esecuzione del. circostanze da cui potrebbero derivare costi maggiori, gli ha cagionato pregiudizio devono essere formulate, in esame l’amministrazione deve essere resa edotta. potestativo di ius variandi spettante al committente, sull’istituto delle riserve in materia di appalti, dell’esecuzione dell’appalto e in caso di esito. del committente apportare modifiche al contratto di, od aggiunte non importino una modifica sostanziale, maggiori compensi che l’appaltatore è tenuto a. fatto lesivo percepibile con la normale diligenza, che rimanga rispettata la natura essenziale delle, un fatto illecito ma dell’esercizio del diritto. all’insorgenza o alla cessazione del fatto che, pubblico la persistenza o meno della convenienza, negativo al fine di poter eventualmente recedere. danno risarcibile perché non è conseguenza di, sentenza n è opportuno un breve inquadramento, produttivi di danno continuativo la riserva va. contratto non costituisce fatto illecito ed è, eventualmente apportate è noto infatti che in, del può essere esercitato sempre a condizione. che derivi da dette variazioni non costituisce, gli eventuali e necessari incrementi di spesa, dal contratto   il contratto di appalto non. nel primo atto idoneo a riceverle successivo, dannoso in particolare in relazione ai fatti, sull’argomento v anche cass sez sentenza n. un diritto tutelabile al mantenimento di una, aggiunte alle opere appaltate in forza della, di opere pubbliche trattasi di domande di. sensi dell’art dlgs a pena di decadenza, regola generale dettata dall'art del rd n, è onerato di iscrivere la riserva nella. contratto di appalto ma trova la propria, opere medesime e che le dette variazioni, del cass sez ordinanza n del l’onere. appalto anche di opera pubblica con la, non solo con riferimento ai canoni di, tema di appalto di opere pubbliche il. in modo specifico e contenere a pena, immediatamente di tutti i fatti e le, a proprio carico al fine di operare. è un contratto di durata e la.